某市农产品加工厂建设工程施工合同

某市农产品加工厂建设工程施工合同《篇一》合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（以下简称“甲方”）：__________乙方（以下简称“乙方”）：__________鉴于甲方为某市农产品加工厂的建设工程，经甲乙双方友好协商，甲方同意乙方参与该工程的施工，特订立本合同，以便共同遵守。第一章工程概况第一条工程名称：某市农产品加工厂建设工程第二条工程地点：__________第三条工程规模：__________第四条工程内容：__________第五条工程质量标准：__________第六条工程工期：本工程计划开工日期为____年__月__日，计划竣工日期为____年__月__日。第二章合同价格第七条合同总价：本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。第八条付款方式：本工程付款分为三个阶段，具体付款比例和付款时间详见附件。第三章乙方责任第九条乙方应按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工程工期完成施工。第十条乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、规范、标准进行施工，确保工程安全。第十一条乙方应承担因自身原因造成的工程质量问题、安全事故的责任及赔偿责任。第四章甲方责任第十二条甲方应按照合同约定及时支付合同价款。第十三条甲方应施工所需的设计图纸、施工图纸及相关技术资料，并确保其真实、完整、准确。第十四条甲方应协助乙方解决施工过程中出现的问题，必要的施工条件。第五章违约责任第十五条乙方的违约行为包括但不限于：延期交付工程；工程质量不符合约定；擅自变更设计图纸、施工图纸及相关技术资料；违反国家及地方有关法律法规、规范、标准进行施工；其他违反合同约定的行为。第十六条甲方的违约行为包括但不限于：未按约定时间支付合同价款；的设计图纸、施工图纸及相关技术资料不真实、不完整、不准确；未协助乙方解决施工过程中出现的问题；其他违反合同约定的行为。第六章争议解决第十七条双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七章其他约定第十八条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。第十九条本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________付款比例和付款时间设计图纸、施工图纸及相关技术资料工程质量标准及验收规定安全事故及赔偿责任其他双方认为需要附加的条款篇二：违约行为及认定第六章违约行为及认定第一条乙方的违约行为认定：乙方未能按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工程工期完成施工的，甲方有权要求乙方在规定时间内予以整改，并按照逾期交付工程的天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.05%×逾期天数。乙方擅自变更设计图纸、施工图纸及相关技术资料的，甲方有权要求乙方立即停止施工，并按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工程工期重新施工。乙方违反国家及地方有关法律法规、规范、标准进行施工的，甲方有权要求乙方立即整改，并承担因此造成的一切经济损失及法律责任。第二条甲方的违约行为认定：甲方未按约定时间支付合同价款的，乙方有权要求甲方在规定时间内支付合同价款，并按照逾期支付的天数向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应付款项×0.05%×逾期天数。甲方的设计图纸、施工图纸及相关技术资料不真实、不完整、不准确的，乙方有权要求甲方立即予以整改，并承担因此造成的一切经济损失及法律责任。甲方未协助乙方解决施工过程中出现的问题的，乙方有权要求甲方在规定时间内予以解决。第七章法律名词及解释《篇二》合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（以下简称“甲方”）：__________乙方（以下简称“乙方”）：__________第三方（以下简称“第三方”）：__________鉴于甲方为某市农产品加工厂的建设工程，经甲乙双方友好协商，甲方同意乙方参与该工程的施工，并引入第三方作为担保及质量监督机构，特订立本合同，以便共同遵守。第一章工程概况第一条工程名称：某市农产品加工厂建设工程第二条工程地点：__________第三条工程规模：__________第四条工程内容：__________第五条工程质量标准：__________第六条工程工期：本工程计划开工日期为____年__月__日，计划竣工日期为____年__月__日。第二章合同价格第七条合同总价：本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。第八条付款方式：本工程付款分为三个阶段，具体付款比例和付款时间详见附件。第三章乙方责任第九条乙方应按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工程工期完成施工。第十条乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、规范、标准进行施工，确保工程安全。第十一条乙方应承担因自身原因造成的工程质量问题、安全事故的责任及赔偿责任。第四章甲方权利与义务第十二条甲方权益保障：甲方有权按照合同约定及时支付合同价款。甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量。甲方有权要求乙方按照合同约定完成施工，并承担因乙方违约造成的损失。甲方有权在乙方违约时要求第三方介入，保障甲方权益。第十三条甲方应施工所需的设计图纸、施工图纸及相关技术资料，并确保其真实、完整、准确。第十四条甲方应协助乙方解决施工过程中出现的问题，必要的施工条件。第五章第三方责任第十五条第三方作为担保及质量监督机构，应履行以下职责：监督乙方的施工过程，确保工程质量符合合同约定。在乙方违约时，应按照甲方的要求介入，协助甲方维护权益。对乙方进行信用评估，确保乙方具备履行合同的能力。必要的咨询服务，协助甲方和乙方解决合同履行过程中的问题。第十六条第三方应承担因自身原因造成的工程质量问题、安全事故的责任及赔偿责任。第六章违约责任第十七条乙方的违约行为包括但不限于：延期交付工程；工程质量不符合约定；擅自变更设计图纸、施工图纸及相关技术资料；违反国家及地方有关法律法规、规范、标准进行施工；其他违反合同约定的行为。第十八条甲方的违约行为包括但不限于：未按约定时间支付合同价款；的设计图纸、施工图纸及相关技术资料不真实、不完整、不准确；未协助乙方解决施工过程中出现的问题；其他违反合同约定的行为。第七章争议解决第十九条双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八章其他约定第二十条本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方保留一份副本。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________第三方（盖章）：__________代表（签名）：__________付款比例和付款时间设计图纸、施工图纸及相关技术资料工程质量标准及验收规定安全事故及赔偿责任其他双方认为需要附加的条款篇三：第三方介入的意义和目的以及甲方为主导的目的和意义第三方介入的意义和目的：第三方作为担保及质量监督机构，介入甲方与乙方的合同履行过程，旨在确保工程质量的合规性，提高合同履行的可靠性。第三方凭借专业的技术能力和公正的立场，对乙方进行信用评估和施工过程监督，有利于防范乙方违约风险，保障甲方权益。在乙方违约时，第三方介入能够协助甲方采取相应措施，维护甲方的合法权益。甲方为主导的目的和意义：《篇三》合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（以下简称“甲方”）：__________乙方（以下简称“乙方”）：__________第三方（以下简称“第三方”）：__________鉴于甲方为某市农产品加工厂的建设工程，经甲乙双方友好协商，甲方同意乙方参与该工程的施工，并引入第三方作为质量监督和履约担保机构，特订立本合同，以便共同遵守。第一章工程概况第一条工程名称：某市农产品加工厂建设工程第二条工程地点：__________第三条工程规模：__________第四条工程内容：__________第五条工程质量标准：__________第六条工程工期：本工程计划开工日期为____年__月__日，计划竣工日期为____年__月__日。第二章合同价格第七条合同总价：本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。第八条付款方式：本工程付款分为三个阶段，具体付款比例和付款时间详见附件。第三章乙方责任第九条乙方应按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工程工期完成施工。第十条乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、规范、标准进行施工，确保工程安全。第十一条乙方应承担因自身原因造成的工程质量问题、安全事故的责任及赔偿责任。第四章乙方的权利与义务第十二条乙方权益保障：乙方有权按照合同约定获得timely支付的合同价款。乙方有权要求甲方真实、完整、准确的设计图纸、施工图纸及相关技术资料。乙方有权要求第三方对甲方的履约行为进行监督，确保甲方履行合同义务。乙方有权在甲方违约时要求第三方介入，保障乙方权益。第十三条乙方应按照合同约定完成施工，并承担因自身原因造成的工程质量问题、安全事故的责任及赔偿责任。第五章第三方责任第十五条第三方作为质量监督和履约担保机构，应履行以下职责：监督甲方的履约行为，确保甲方履行合同义务。在甲方违约时，应按照乙方的要求介入，协助乙方维护权益。对甲方进行信用评估，确保甲方具备履行合同的能力。必要的咨询服务，协助乙方解决合同履行过程中的问题。第十六条第三方应承担因自身原因造成的工程质量问题、安全事故的责任及赔偿责任。第六章违约责任第十七条甲方的违约行为包括但不限于：未按约定时间支付合同价款；的设计图纸、施工图纸及相关技术资料不真实、不完整、不准确；未履行合同约定的义务；其他违反合同约定的行为。第十八条乙方的违约行为包括但不限于：延期交付工程；工程质量不符合约定；擅自变更设计图纸、施工图纸及相关技术资料；违反国家及地方有关法律法规、规范、标准进行施工；其他违反合同约定的行为。第七章争议解决第十九条双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八章其他约定第二十条本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方保留一份副本。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________第三方（盖章）：__________代表（签名）：__________付款比例和付款时间设计图纸、施工图纸及相关技术资料工