装饰工程施工合同样本

装饰工程施工协议发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中国协议法》和建设部《建设装饰装修管理要求》，结合本工程具体情况，双方达成以下协议：工程情况工程名称：工程地点：承包方法：工期：双方约定本工程工期为______天，按时按质完成报价单上全部施工项目，即自______年______月______日到______年______月______日。协议价款（人民币大写）：___________________________甲方工作提供签字确定施工图纸，并进行现场交底。全部腾空部分腾空房屋，消除影响施工障碍物。对只能部分腾空房屋中所滞留家俱、陈设等采取保护方法，并说明使用注意项。指派________为甲方驻工地代表，办理施工所包含多种申请，负责协议推行对工程质量、进度进行监督检验，办理批件等手续，缴纳相关费用、验收、变更登记手续和其它相关事宜。按时、按质、按量提供乙方施工中甲方自购材料。协调相关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并负担对应费用。负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、名树名木、绿地等不受损坏，并负担对应费用。如需改原建筑物或设备管线，负责到相关部门办理对应审批手续，交纳对应费用。乙方工作负责装饰设计并提供规范施工图纸，甲方认可后制订施工方案和进度计划。指派________为乙方工地代表，负责协议推行，按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，处理由乙方负责相关事宜。实施施工规范，安全操作规程，防火安全要求，环境保护要求，严格按图施工，做好各项检验统计，参与完工验收，编制工程结算。遵守国家或地方政府及相关部门对施工现场管理要求，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好施工带来扰民问题，及周围单位（住户）关系。工程完工未移交甲方之前，负责对现场一切施工和工程或物品进行保护。相关工期约定甲方要求比协议约定工期提前完工时，应取得乙方同意，并支付乙方因赶工采取方法费用。甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。因甲方在施工过程中有增加项目或对已施工项目进行修改，工期顺延。因甲方原因不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期顺延。设计变更或非乙方原因造成停电、停水、停气及不可抗拒原因影响，造成停工8小时以上（一周内累计算），工期对应顺延。乙方购置由甲方指定订购物品，因材料商原因没按时到货，以至影响工期，则工期顺延。因为甲方未按期付款而造成停工，工期顺延。相关工程质量及验收约定本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订施工及验收规范为质量评定验收标准。甲、乙双方应立即办理隐蔽工程和中间工程检验和验收手续，甲方不按时参与验收，乙方可自行验收，甲方应给予认可，若甲方要求复检时，乙方应按要求办理复检，若复检合格，则所发生费用由甲方负担，工期不顺延。因为甲方提供材料设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方负担，工期不顺延。因为乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方负担，工期不顺延。工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知________日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在要求时间内未能组织验收，需立即通知乙方，另定验收日期，如甲方没约乙方办理验收手续自行手搬进去住，则表示甲方已认可验收，并由甲方对房里各施工项目质量负责。相关工程付款和结算约定1.协议生效，甲方分四次支付工程款，付款方法见下表进度阶段支付百分比金额说明协议签署40%（含定金）水电完工、木工材料进场前30%各阶段包含增、减项目款木工完工，油漆进场前25%完工验收5%2.工程完工验收后，乙方做好工程结算表及相关资料送交甲方，甲方自接到上述材料2天内审查完成，到期未提出异议视为同意，并在________天内结清尾款。相关材料供给约定本工程甲方负责采购供给材料、设备应为符合设计要求合格产品，并于乙方施工前三天送到施工现场，甲方采购施工设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失责任由甲方负担，经乙方验收合格后由乙方负责保管，乙方保管不妥造成损失，由乙方负责赔偿。相关安全生产和防火约定乙方提供施工图纸或作法说明，应符合《中国消防条例》和相关防火设计规范。乙方在施工期间严格遵守《建筑安全技术规程》、《建筑安全安装工人安全操作规程》、《中国消防条例》和其它相关法规。经于甲方确定图纸或作法说明，违反相关安全操作规程，消防条例和防火设计规范造成产生安全或火灾事故，甲方应负担由此产生一切经济损失。因为乙方在施工过程中违反相关安全操作规程、消防条例，造成发生安全或火灾事故，乙方应负担由此引发一切经济损失。奖励和违约责任因为甲方原因造成延期开工或中途停工，甲方应赔偿乙方因停工、窝工所造成损失，每停工或窝工一天，甲方支付________元，甲方不按协议约定拨款，每拖一天，按付款额________%支付滞纳金。降低施工项目，须在协议签署日起3日内或施工图出具前提出；不然视为违约行为，甲方须向乙方支付所降低项目总造价10%作为违约赔偿，乙方不退还所降低项目引发工程税金或凭证单据。施工过程中甲方如需增加项目或对施工项目标设计做变更，须在乙方未采购材料前进行变更，不然甲方需向乙方赔偿该项目造成全部材料及人工等经济损失。乙方严格按报价单项目进行施工，预算外工程项目，甲方须和乙方签增补项目签署后方可施工，不然乙方有权拒绝施工。如因甲方原因以至终止协议，而工程完工量不超出二分之一时，甲方付清工程款后，甲方应向乙方支付工程总价10%作为设计费。如因乙方原因造成协议终止，乙方应赔偿甲方材料费，并负责拆卸部分，所以产生垃圾应由乙方清运到指定地点。因为乙方原因，逾期一天，乙方支付甲方________元违约金。争议或纠纷处理本协议在推行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方可采取协商处理或请消费者委员会进行调整。当事人不愿意经过协商处理或协商调解不成时，双方可向人民法院提起诉讼。第十一条附本工程自工程验收合格之日起，保修期限为二年，水电等隐蔽工程保修五年。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。附件施工图纸、作法说明。工程预算书（报价单）。其它甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表：甲方代表：地址：地址：电话：