版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
Word文档二手房无产权买卖合同二手房交易是指已经在房地产交易中心备过案、完成初始登记和总登记的、再次上市进行交易。那么二手房无产权买卖合同又是怎样的呢?以下是我整理的二手房无产权买卖合同,欢迎参考阅读。
二手房无产权买卖合同范文一
出卖人(甲方):聂光明身份证号码:
买受人(乙方):谷长青身份证号码:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在公平、自愿、协商全都的基础上就买卖房产等相关事宜达成如下协议,以资共同遵守:
一、甲方自愿将其位于_____________________________的房产及其土地使用权(一层车库一处,建筑面积_____平方米;车库门前附属场地_________平方米及附属卷闸门、防盗窗等设施,上述内容以下简称“本房屋”)以人民币_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的价款出售给乙方。
二、乙方支付甲方合同保证定金万元,如甲方反悔本合同,双倍赔偿;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时,甲方须无条件帮助乙方办理房屋产权过户手续,办理过户手续发生的契税、土地出让金由乙方负担。甲方担当本合同转让的房屋及土地税费。乙方在甲方交付房屋后一次性将房款交付甲方。(交易后甲方给乙方写好收据)
四、本合同签订后,甲方对的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
五、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳购房后应付的各项物业费用。本合同签订后,甲方不得以本房屋为关联与他人订立任何合同。
六、违约责任
1、甲方应当于年月日交付乙方房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之三计算违约金支付给乙方。逾期超过30天时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币元。
2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之三计算的违约金给甲方。逾期超过30天时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付定金不退。
3、假如甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方担当,并应赔偿乙方的损失。
4、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观缘由导致本合同的解除,甲方应根据下述两种算法取高值返还乙方:1)、本房屋合同转让金额本金及利息,利息按年息20%计算,计息期自合同签订日起算;2)、解除合同时本房屋市场评估价,并赔偿乙方的房屋装修费用,搬迁等损失。
5、如因规划部门、设计部门的缘由影响房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方;如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。
七、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的按下述方式解决:依法向人民法院起诉。
八、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
九、本合同一式2份,甲、乙方各执一份。
甲方:年月日
乙方:年月日
见证人:年月日
二手房无产权买卖合同范文二
甲方(出卖人):_________
地址:___________________________
联系电话:_________身份证号:_________
乙方(买受人):_________
地址:___________________________
联系电话:_________身份证号:_________
依据国家和天津市法律、法规和有关规定,甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的基础上就下列房地产买卖事宜达成如下协议:
第一条房屋的基本状况
1、甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于__________________,房屋结构为_________,建筑面积_________平方米(以最终取得的产权证记载为准);该房屋平面图见本合同附件一,该房屋内部附着设施见附件二;本合同项下房屋相应的土地使用权随房屋一并转让。
2、甲方同该房屋开发商签订《商品房买卖合同》(编号:),但该房屋尚未取得房地产权证。
3、甲方保证对所出卖的房屋享有完全的处分权并保证符合国家有关规定,而且没有产权纠纷和债权债务纠纷。
其次条房屋面积的特别商定
1、本合同第一条所商定的面积为《商品房买卖合同》(编号:)所记载面积。如房屋最终取得房地产权证的面积与《商品房买卖合同》(编号:)不全都,则以房地产权证记载为准。
2、如房屋最终取得房地产权证的面积与《商品房买卖合同》(编号:)不全都,每平方米价格保持不变,房价款总金额按房地产权证记载面积计算。
第三条房地产权证办理的商定
如本合同项下房屋已具备办理房地产权证的条件,甲方应乐观予以办理,其中产生的税费由甲方担当。如在前述条件具备的前提下甲方一个月内未予办理,则逾期一日按合同金额的1向乙方支付违约金。
第四条价格
暂按《商品房买卖合同》(编号:)记载面积计算,该房屋售价为每平方米_________元人民币(大写:),总金额为_________元人民币(大写:)。
第五条付款方式
1、乙方应于本合同签订之日起____日内向甲方支付定金_________元整(合同总金额的20%),定金最终抵作房款。
2、待该房屋取得房地产权证后,甲方与乙方办理产权过户手续,剩余房款根据法律及相关部门规定通过房款资金监管账户支付,甲方已收取定金应用于办理房产过户和资金监管手续。
第六条房屋交付
1、甲方应于本合同签订之日起_________日内,将该房屋交付乙方使用,并于交付当日办理完毕配套交接手续。
2、乙方可对房屋按自己意愿进行装修。
3、如房屋需办理物业、入住或管理等手续甲方应于协作办理。
第七条关于产权登记的商定
甲方应于本合同项下房屋取得房地产权证后7日内与乙方办理产权过户手续;如该房屋有贷款则应于取得房地产权证后7日内办理贷款清偿及房产过户等手续。
第八条违约责任
1、如因甲方缘由,造成该房屋不能过户到乙方名下或发生债权债务纠纷的,乙方有权选择解除合同,并要求甲方双倍返还定金。
2、如甲方单方解除合同,应双倍返还定金。
3、甲方如未按本合同规定的期限将该房屋交付乙方使用,自本合同规定的交付期满次日起,甲方拖延交付一日则应向乙方支付本合同价款1的违约金;逾期超过_________日,则视为甲方不履行本合同,乙方有权选择以下方式追究甲方的违约责任:
(1)终止合同,在支付拖延交房违约金的同时甲方还应双倍返还定金。
或(2)甲方拖延交付一日则应向乙方支付本合同价款1的违约金,合同连续履行。
4、如发生本条1至3款的违约状况,导致合同无法履行或最终解除的,甲方还应赔偿乙方对房屋的装修损失。
5、如甲方未能根据本合同第九条的期限办理手续,则每拖延一天根据本合同价款的1向乙方支付违约金
6违约方应赔偿守约方为买卖本合同项下房屋支付的中介费。
第九条税费的交纳
因本房屋全部权转移所发生的_________税费由甲方担当,_________税费由乙方担当。
第十条声明及保证
甲方:
1、甲方有权签署并有力量履行本合同,如为代理人则代理人已经过权利人的授权。
2、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。
乙方:
1、乙方有权签署并有力量履行本合同。
Tag:房屋合同
2022年私人车辆租赁合同范文
私人车辆在进行租赁的时候应当要怎么制定相关的租赁合同才能更好地爱护双方的利益呢,下面我就给大家共享一下车辆租赁合同,大家喜爱的话来保藏哦个人车辆租赁合同范本阅读出租方(甲方):承租方(乙方):甲、乙双主本着公平互利的原则,经友好协商,达成如下协议:一、乙方恳求并承诺:1、向甲方供应真实、...2022-04-05
商户租赁合同范本3篇
租赁是一种以肯定费用借贷实物的经济行为,出租人将自己所拥有的某种物品交与承租人使用,承租人由此获得在一段时期内使用该物品的权利,但物品的全部权仍保留在出租人手中。承租人为其所获得的使用权需向出租人支付肯定的费用(租金)。今日范文大全我要与大家共享的是:3篇商户租赁合同相关范本。详细内容如下,欢迎参考阅读!...2022-04-05
涂料油漆施工合同样本
随着经济的进展,油漆的精致程度越来越高,顺滑度、色泽亮度也都有了很大的进步,各个行业都能涉及到对油漆涂料的应用,需求也日益增加。涂料油漆施工合同怎么写呢?以下是在范文大全我为大家整理的涂料油漆施工合同范文,感谢您的观赏。涂料油漆施工合同范文一托付方(以下简称甲方):施工方(以下简称乙方):凯旋517の专...2022-04-05
装载机租赁合同书
装载机是一种作业效率高、用途广泛的工程机械。装载机租赁合同书怎么写呢?以下是范文大全我为大家整理的装载机租赁合同书范文,欢迎参考阅读。装载机租赁合同书范文1甲方(出租方)身份证号:乙方(承租方)身份证号:丙方(担保人)身份证号:乙方依据自己的工作需
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 保温建材供货合同模板
- 商城用工合同模板
- 2001工程合同模板
- 企业租赁汽车合同模板
- 商品货物采购合同模板
- 国际租船合同模板
- 一年级下学期语文教案集锦15篇
- 语音识别中的条件随机场模型
- 人工智能在医疗保健中的应用-第1篇
- 非负频域滤波与应用
- 拆墙合同免责范本
- DL-T-5161.4-2018电气装置安装工程质量检验及评定规程第4部分:母线装置施工质量检验
- 保安现场品质提升方案(2篇)
- 钢结构吊装专项方案(钢柱)
- DZ/T 0462.9-2023 矿产资源“三率”指标要求 第9部分:盐湖和盐类矿产(正式版)
- 2024起重机风载荷的估算
- 学生体育学情分析报告
- 园林绿化工程分部(子分部)工程、分项工程划分
- 2024年公务员(国考)之行政职业能力测验真题及参考答案
- 第15课 列强入侵与中国人民的反抗斗争 教学设计-2023-2024学年中职高一上学期高教版(2023)中国历史全一册
- 人教版小学数学5年级教师用书
评论
0/150
提交评论