2024版公司个人工程承包合同书

编号：__________2024版公司个人工程承包合同书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版公司个人工程承包合同书合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2合同适用范围1.3合同签订主体1.4合同生效条件第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：承包范围与职责3.1承包范围3.2承包人职责3.3发包人职责第四章：工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程验收标准4.3质量保障措施第五章：工程进度与工期5.1工程计划进度5.2工期延误责任5.3提前完成工程的奖励第六章：工程费用与支付6.1工程总价6.2付款方式与进度6.3价款调整条件6.4费用结算第七章：违约责任7.1承包人违约7.2发包人违约7.3违约赔偿方式第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁机构8.3法律适用第九章：合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除的程序第十章：合同的终止与解除10.1合同终止条件10.2合同解除后的义务10.3合同终止后的结算第十一章：保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款的赔偿第十二章：合同的转让12.1转让条件12.2转让程序12.3转让后的义务第十三章：不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力事件的证明13.3不可抗力事件的处理第十四章：其他条款14.1合同的解释权14.2合同的附件14.3合同的修订历史14.4合同签订日期与地点合同编号2024GC001第一章：总则1.1合同定义1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方实施的工程项目，包括但不限于建筑安装、装修装饰、设备采购、技术服务等领域。1.3合同签订主体本合同签订主体为甲方和乙方，双方具有完全民事行为能力和履行合同的能力。1.4合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，同时需符合国家法律法规规定的其他生效条件。第二章：工程概况2.1工程名称本工程名称为：____________。2.2工程地点本工程地点位于：____________。2.3工程规模本工程规模为：____________。2.4工程内容本工程内容包括：____________。第三章：承包范围与职责3.1承包范围乙方承担本工程的施工、设备安装、调试、培训及售后服务等任务，具体包括但不限于：____________。3.2承包人职责乙方应按照合同约定，完成工程项目的施工、设备安装、调试、培训及售后服务等任务，并保证工程质量、安全、进度等满足甲方要求。3.3发包人职责甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款，提供施工场地、设施、资料等，并负责协调解决乙方施工过程中的有关问题。第四章：工程质量与标准4.1工程质量要求本工程质量应符合：____________标准。4.2工程验收标准本工程验收标准应符合：____________。4.3质量保障措施乙方应建立健全质量管理体系，加强质量过程控制，确保工程质量满足合同约定及国家相关法律法规要求。第五章：工程进度与工期5.1工程计划进度本工程计划进度为：____________。5.2工期延误责任如乙方原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应的违约责任。5.3提前完成工程的奖励如乙方提前完成工程，甲方应按照合同约定给予乙方相应的奖励。第六章：工程费用与支付6.1工程总价本工程总价为：____________元（大写：_________________________元整）。6.2付款方式与进度甲方按照工程进度，分阶段向乙方支付工程款，具体付款方式与进度如下：____________。6.3价款调整条件如遇市场价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可按照合同约定进行价款调整。6.4费用结算工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程决算资料，双方按照合同约定进行费用结算。第八章：违约责任8.1承包人违约乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方限期改正，并按照合同约定承担违约责任。8.2发包人违约甲方如违反合同约定，乙方有权要求甲方限期改正，并按照合同约定承担违约责任。8.3违约赔偿方式违约方应按照合同约定承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失，并支付违约金。第九章：争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。9.2仲裁机构双方约定仲裁机构为：____________。9.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十章：合同的变更与解除10.1合同变更条件双方同意，合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章生效。10.2合同解除条件双方同意，合同履行过程中，如出现合同约定的解除条件，双方协商一致后可以解除合同。10.3变更与解除的程序合同变更或解除应经双方协商一致，并签订相应的书面协议。第十一章：保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。11.3违约保密条款的赔偿违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十二章：合同的转让12.1转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。12.2转让程序如需转让合同权利义务，应书面通知对方，并经对方同意。12.3转让后的义务合同转让后，受让人应继续履行合同约定的义务。第十三章：不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括：自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。13.2不可抗力事件的证明发生不可抗力事件的一方应尽快向对方提供相关证明文件。13.3不可抗力事件的处理双方应根据不可抗力事件的影响，协商调整合同履行期限、费用等。第十四章：其他条款14.1合同的解释权本合同的解释权归：____________所有。14.2合同的附件本合同附件包括：____________。14.3合同的修订历史本合同自____________年____________月____________日起生效，修订历史如下：____________。14.4合同签订日期与地点本合同签订日期为：____________年____________月____________日，签订地点为：____________。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________代表（签名）：____________代表（签名）：____________签订日期：____________年____________月____________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方在施工过程中所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，并确保材料质量符合工程要求。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、安全、进度等满足甲方要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方变更权甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况对工程内容、规模、质量要求等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整施工方案，确保工程顺利进行。1.4甲方验收权甲方有权对工程质量、进度、安全等方面进行验收。乙方应按照甲方的验收标准，确保工程符合合同约定及国家相关法律法规要求。1.5甲方支付条款的调整权甲方在合同履行过程中，如有特殊情况，有权调整支付条款，包括付款方式、进度等。乙方应按照甲方的调整要求，及时调整工程款支付相关事项。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方技术支持乙方应向甲方提供技术支持，包括施工方案设计、技术咨询、售后服务等。确保甲方在工程实施过程中，能够满足合同约定及国家相关法律法规要求。2.2乙方质量保障乙方应建立健全质量管理体系，加强质量过程控制，确保工程质量满足合同约定及国家相关法律法规要求。2.3乙方安全责任乙方应承担工程安全管理责任，确保施工过程中的人员安全、工程安全等。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。2.4乙方工程进度乙方应按照合同约定，合理安排施工进度，确保工程按时完成。如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定承担违约责任。2.5乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，并不得向第三方泄露。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介在合同履行过程中，负责协调甲方、乙方之间的关系，协助解决合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介的独立性第三方中介应保持独立性，不得偏袒任何一方，确保合同的公平、公正履行。3.3第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方、乙方共同承担。具体费用标准和支付方式，在合同中另行约定。3.4第三方中介的更换如甲方、乙方对第三方中介的服务不满意，有权协商一致后更换中介机构。3.5第三方中介的约束力第三方中介的调解结果具有约束力，甲乙双方应按照调解结果履行合同义务。如双方对调解结果有异议，可依法向人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算书3.施工方案4.材料供应商名单5.工程进度计划6.质量验收标准7.安全管理制度8.保密协议9.技术支持服务协议10.第三方中介机构资质证明11.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违反合同约定，未按约定时间支付工程款，视为违约。2.乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准，视为违约。3.乙方未按照甲方要求使用指定材料供应商提供的材料，视为违约。4.乙方未按照合同约定履行保密义务，泄露甲方商业秘密，视为违约。5.乙方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。6.甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。7.乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方限期改正，或解除合同。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务关系的协议。2.违约：当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。3.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.第三方中介：独立于甲方和乙方之外的机构，负责协调双方关系，协助解决合同履行过程中的争议和问题。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，必要时可与甲方协商调整工期。2.材料质量问题：乙方应严格把控材料质量，如