交通标志牌施工合同纠纷判决

交通标志牌施工合同纠纷判决合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于委托方需要进行交通标志牌的施工，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就交通标志牌施工事宜达成如下协议：一、施工内容1.1委托方同意承包方为其施工位于________________（具体地点）的交通标志牌，包括但不限于道路指示牌、禁令牌、警告牌等。1.2承包方应按照我国相关法律法规和标准要求，提供符合质量要求的交通标志牌产品及安装服务。二、施工期限2.1本合同自双方签字之日起生效，合同工期为____个月。2.2承包方应按合同约定的时间节点完成施工，如有特殊情况需延期的，应提前向委托方申请，并经委托方批准。三、质量标准3.1承包方应保证施工质量符合我国相关法律法规、国家标准和行业标准的要求。3.2委托方有权对施工过程和结果进行监督、检验，如发现不符合合同约定的质量标准，委托方有权要求承包方进行整改或重新施工。四、合同价款4.1本合同的交通标志牌施工费用为人民币____元（大写：____________________元整），包括但不限于材料费、人工费、运输费、安装费等。4.2承包方应在合同签订后____个工作日内向委托方提交正式的发票。五、支付方式5.1委托方应在合同签订后____个工作日内，向承包方支付合同价款的____%。5.2剩余的合同价款，待工程验收合格后，委托方应在验收报告出具后____个工作日内支付。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2承包方如未按合同约定的时间节点完成施工，应按照逾期天数向委托方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的____%乘以逾期天数。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同附件（如有）与合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.交通标志牌设计方案2.施工图纸3.材料合格证明4.施工人员资质证明5.质量检验报告6.施工进度计划7.安全防护措施方案8.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.承包方未按约定时间节点完成施工，属于违约行为。2.承包方施工质量不符合约定标准，属于违约行为。3.委托方未按约定时间支付合同价款，属于违约行为。4.委托方未履行合同约定的监督义务，属于违约行为。5.双方未履行友好协商解决争议的义务，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.委托方：指承担合同义务，有权监督施工过程和结果的一方。2.承包方：指承担施工义务，提供符合质量要求的产品及服务的一方。3.施工期限：指合同约定的完成施工的时间段。4.质量标准：指交通标志牌施工质量应符合的法律法规、国家标准和行业标准。5.违约金：指一方违反合同约定应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：委托方与承包方及时沟通，协商调整施工计划，如有必要，委托方可要求承包方支付违约金。2.施工质量问题：解决办法：委托方提出整改要求，承包方按照要求进行整改或重新施工，直至符合质量标准。3.支付纠纷：解决办法：双方依据合同约定，提供相关证据，通过友好协商或法律途径解决。4.争议解决：解决办法：双方通过友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.城市道路新建、改建、扩建工程中的交通标志牌施