2024版填土施工合同书范本VIP

编号：__________2024版填土施工合同书范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版填土施工合同书范本合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同文件1.4合同的生效、变更和解除1.5合同的争议解决第二章：工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程性质2.4施工范围2.5施工工期第三章：合同双方责任3.1承包人的责任3.1.1施工准备3.1.2施工质量3.1.3施工安全3.1.4环境保护3.2发包人的责任3.2.1施工现场提供3.2.2施工条件保障3.2.3工程款项支付3.2.4施工配合第四章：合同价格4.1合同价格构成4.2合同价格确认4.3价格调整4.4合同价格支付第五章：工期与进度5.1施工进度计划5.2工期延误5.3工程提前完成第六章：材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备质量要求第七章：施工质量与检验7.1施工质量标准7.2质量检验7.3质量争议的处理第八章：安全生产与环保8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环境保护要求第九章：合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除第十章：违约责任10.1承包人的违约责任10.2发包人的违约责任第十一章：合同争议的解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼第十二章：合同的终止与解除12.1合同终止条件12.2合同解除程序第十三章：其他约定13.1信息保密13.2法律适用13.3合同的转让13.4附件第十四章：合同的签字盖章14.1合同签字14.2合同盖章14.3合同副本合同编号_________第一章：总则1.1合同当事人（1）发包人：填写发包人全称（2）承包人：填写承包人全称1.2合同签订依据（1）国家相关法律、法规（2）工程招标文件及投标文件（3）双方协商一致的其他内容1.3合同文件（1）合同协议书（2）合同条款（3）中标通知书（4）图纸及相关技术资料（5）其他补充协议1.4合同的生效、变更和解除（1）合同自双方签字盖章之日起生效（2）合同的变更需双方协商一致，并书面确认（3）合同的解除需按照合同约定程序进行1.5合同的争议解决（1）双方应通过友好协商解决争议（2）如协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁第二章：工程概况2.1工程地点（1）填写工程具体地点2.2工程规模（1）工程占地面积（2）工程总建筑面积2.3工程性质（1）填写工程性质，如住宅、商业、公共设施等2.4施工范围（1）填写施工范围，包括土方开挖、回填、排水等2.5施工工期（1）合同约定的工期起始日期（2）合同约定的工期结束日期第三章：合同双方责任3.1承包人的责任3.1.1施工准备（1）根据工程要求，编制施工组织设计（2）提供施工人员、设备及材料3.1.2施工质量（1）按照设计和规范要求施工（2）确保施工过程中的安全、环保和质量3.1.3施工安全（1）制定施工安全措施（2）对施工现场进行安全管理3.1.4环境保护（1）遵守国家环保法规，做好施工现场环保工作（2）对施工过程中的废弃物进行妥善处理3.2发包人的责任3.2.1施工现场提供（1）提供施工所需的场地、道路、水电等基础设施3.2.2施工条件保障（1）保障施工现场的通行、运输等条件3.2.3工程款项支付（1）按照合同约定支付工程进度款（2）支付合同约定的其他款项3.2.4施工配合（1）提供施工所需的设计资料、技术要求等（2）协助承包人处理施工现场的突发事件第四章：合同价格4.1合同价格构成（1）工程量清单价（2）措施项目费（3）其他合同约定的费用4.2合同价格确认（1）双方根据工程量清单和措施项目费进行价格确认4.3价格调整（1）合同约定的价格调整条件及方法4.4合同价格支付（1）工程进度款的支付（2）最终结算款的支付第五章：工期与进度5.1施工进度计划（1）承包人提交施工进度计划（2）发包人审核并回复5.2工期延误（1）工期延误的原因及处理办法5.3工程提前完成（1）工程提前完成的奖励或补偿办法第六章：材料与设备6.1材料供应（1）承包人负责材料采购及供应6.2设备供应（1）承包人负责设备采购及供应6.3材料和设备质量要求（1）材料和设备应符合国家质量标准及设计要求第八章：安全生产与环保8.1安全生产要求（1）承包人应制定并执行施工现场安全生产管理制度（2）定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改8.2安全事故处理（1）发生安全事故，承包人应立即报告发包人和相关部门（2）按照相关法律法规和合同约定处理安全事故8.3环境保护要求（1）承包人应遵守国家环保法规，做好施工现场环保工作（2）对施工过程中的废弃物进行妥善处理第九章：合同的变更与解除9.1合同变更（1）合同变更的条件及程序（2）变更导致的费用及时间调整9.2合同解除（1）合同解除的条件及程序（2）解除导致的费用及责任处理第十章：违约责任10.1承包人的违约责任（1）未能按照合同约定完成工程的违约处理（2）未能按照合同约定质量标准的违约处理（3）其他合同约定的违约责任10.2发包人的违约责任（1）未能按照合同约定支付款项的违约处理（2）未能按照合同约定提供施工条件的违约处理（3）其他合同约定的违约责任第十一章：合同争议的解决11.1争议解决方式（1）双方应通过友好协商解决争议（2）如协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁11.2仲裁或诉讼（1）仲裁地点及机构（2）诉讼管辖法院第十二章：合同的终止与解除12.1合同终止条件（1）工程全部完成并验收合格（2）合同约定的其他终止条件12.2合同解除程序（1）双方协商一致解除合同（2）按照合同约定办理解除手续第十三章：其他约定13.1信息保密（1）双方应对合同内容及谈判过程中的信息保密（2）违反保密义务的责任处理13.2法律适用（1）本合同适用中华人民共和国法律（2）法律变更对合同的影响13.3合同的转让（1）合同不得转让给第三方（2）违反转让规定的责任处理13.4附件（1）附件清单及说明第十四章：合同的签字盖章14.1合同签字（1）双方代表签字（2）签字日期14.2合同盖章（1）双方盖章（2）盖章日期14.3合同副本（1）双方各执一份合同副本发包人（盖章）：承包人（盖章）：代表签字：代表签字：日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商，乙方应接受并按照甲方指定的供应商进行材料采购。如乙方认为甲方指定的供应商不符合质量要求，乙方有权提出异议，并提交合适的供应商供甲方选择。1.2甲方监督权甲方有权对施工现场进行监督，确保乙方的施工质量、安全和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。1.3甲方变更权甲方有权根据工程需要，对工程设计、施工范围和施工进度进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，并通知甲方。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方提前完成奖励如乙方提前完成工程，甲方应根据合同约定给予乙方提前完成奖励。奖励金额和计算方式由双方另行商定。2.2乙方质量保证乙方应对施工质量负责，确保工程质量符合合同约定的标准。如工程质量出现问题时，乙方应承担修复费用，并承担因质量问题导致的相关损失。2.3乙方保密义务乙方应对甲方的商业秘密和知识产权进行保密，不得泄露给第三方。乙方违反保密义务的，应承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由双方协商确定，并按照合同约定进行支付。第三方中介的费用包括中介服务费、差旅费等。3.3第三方中介的解除如双方协商一致，可以解除第三方中介的合同。解除第三方中介合同的，应按照合同约定办理解除手续，并支付相应的违约金。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.设计图纸及相关技术资料3.施工组织设计4.安全施工措施方案5.环境保护措施方案6.材料和设备供应清单7.工程进度计划8.合同变更协议9.合同解除协议10.安全事故报告及处理记录11.质量检验报告12.付款凭证及进度款支付记录13.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.承包人未能按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同约定标准的，视为违约。2.发包人未能按照合同约定支付款项，或提供施工条件的，视为违约。3.双方未能按照合同约定履行义务的，视为违约。4.违约行为的认定应依据合同条款和相关法律法规进行。三、法律名词及解释：1.合同：双方约定形成的具有法律约束力的文件。3.发包人：委托他人完成工程建设的一方。4.承包人：接受委托完成工程建设的一方。5.第三方中介：协助双方履行合同的中立机构。6.工期延误：工程进度超过合同约定的时间。7.工程质量：工程满足设计文件、规范和合同约定的各项技术要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误的问题，应及时与甲方沟通，制定合理的进度计划，并采取相应的措施加快施工进度。2.如发现工程质量问题，应立即停止施工，通知甲方，并按照甲方的要求进行修复或更换。3.如甲方未能按照约定支付款项，乙方应与甲方沟通，催促支付，并在必要时依法采取措施。4.如乙方未能按照约定完成工