房地产绿化施工合同范本

最新版房地产绿化施工合同范本合同编号：__________合同双方：甲方：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________一、工程概况1.1工程名称：__________项目绿化施工工程1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：包括但不限于绿化带铺设、景观小品建设、绿化植物种植、绿化养护等。二、合同金额2.1本合同绿化施工部分的金额为人民币__________元整（大写：_______________________元整），其中包括：（1）绿化施工费：人民币__________元整；（2）绿化植物购买费：人民币__________元整；（3）绿化养护费：人民币__________元整；（4）其他费用：人民币__________元整。2.2甲方支付乙方合同款项的支付方式、支付进度及支付条件，详见本合同附件一《支付条款》。三、施工期限3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，确保绿化施工工程在__________年__________月__________日前竣工。3.2乙方承诺在施工期间，严格按照国家及地方相关法律法规和标准进行施工，确保工程质量。四、工程质量及验收4.1乙方应保证绿化施工工程的质量符合国家及地方相关法律法规和标准，并按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。4.2甲方有权对施工过程进行监督，并对施工质量进行验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。4.3绿化施工工程验收合格后，甲方应按照本合同约定的付款方式支付乙方合同款项。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。未经对方书面同意，不得向第三方披露。5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1乙方未按照本合同约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。6.2甲方未按照本合同约定支付乙方合同款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。6.3双方的其他违约行为，按照本合同约定或者国家相关法律法规处理。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工日期止。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（或授权代表）：____________法定代表人（或授权代表）：____________签订日期：________________签订日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方变更甲方如需变更工程内容、规模、地点等，应提前__________天书面通知乙方，并经乙方同意。如甲方单方面变更，造成乙方损失的，甲方应承担相应赔偿责任。1.2甲方延期如甲方原因导致工程延期，甲方应支付乙方因此产生的额外费用，包括但不限于人员窝工费、材料保管费等。1.3甲方付款甲方应按照附件一《支付条款》的约定按时支付合同款项。如甲方逾期支付，应按照本合同约定的滞纳金标准向乙方支付滞纳金。1.4甲方监督甲方有权对施工过程进行监督，并对施工质量进行验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。1.5甲方保密甲方应对乙方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，未经乙方书面同意，不得向第三方披露。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方质量保证乙方应保证绿化施工工程的质量符合国家及地方相关法律法规和标准，并按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。如乙方施工质量不符合约定，乙方应承担返工、整改等费用。2.2乙方工期保证乙方应确保绿化施工工程在约定的工期范围内完成。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方因此产生的额外费用，包括但不限于人员窝工费、材料保管费等。2.3乙方材料提供乙方应按照甲方要求提供合格的绿化植物和材料。如乙方提供的材料不合格，造成工程质量问题或损失的，乙方应承担相应赔偿责任。2.4乙方保密乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。2.5乙方服务后续乙方应对绿化施工工程进行定期养护，确保绿化植物生长良好。如乙方未按约定进行养护，造成绿化植物死亡、病虫害等问题，乙方应承担相应赔偿责任。三、第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介作为合同的协调者和监督者，应确保甲乙双方按照合同约定履行各自职责。如第三方中介未能履行协调、监督职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应责任。3.2第三方中介保密第三方中介应对甲方和乙方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，未经甲方和乙方书面同意，不得向第三方披露。3.3第三方中介收费第三方中介的收费标准及其支付方式，应在本合同中明确。如第三方中介未按约定收费，甲方和乙方均有权提出异议。3.4第三方中介违约如第三方中介未能按照合同约定履行协调、监督职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应赔偿责任。3.5第三方中介变更如第三方中介需变更合同主体、合同内容等，应提前__________天书面通知甲方和乙方，并经甲方和乙方同意。如第三方中介单方面变更，造成甲方和乙方损失的，第三方中介应承担相应赔偿责任。一、附件列表：1.附件一：《支付条款》2.附件二：《施工图纸和技术要求》3.附件三：《绿化植物和材料清单》4.附件四：《养护管理协议》5.附件五：《保密协议》6.附件六：《工程质量验收标准》7.附件七：《工期延期申请表》8.附件八：《变更申请表》二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工，视为违约。2.乙方施工质量不符合约定，视为违约。3.乙方未按约定进行养护，造成绿化植物死亡、病虫害等问题，视为违约。4.甲方未按照约定支付合同款项，视为违约。5.甲方变更工程内容、规模、地点等，未提前通知乙方或未经乙方同意，视为违约。6.甲方逾期支付合同款项，视为违约。7.第三方中介未按照合同约定履行协调、监督职责，视为违约。8.第三方中介未能保守保密信息，视为违约。三、法律名词及解释：1.绿化施工：指在建设项目中，对项目用地范围内的绿化区域进行规划、设计、施工和养护的活动。2.违约金：指当一方未履行合同约定的义务时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。3.滞纳金：指当一方逾期履行合同约定的义务时，按照合同约定向对方支付的违约金。4.保密信息：指合同双方在合同履行过程中获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。5.工期延期：指因一方原因导致工程无法在合同约定的时间内完成。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度滞后：及时与乙方沟通，了解原因，制定进度追赶计划，并加强对乙方的监督。2.遇到施工质量问题：及时进行质量验收，要求乙方按照甲方的要求整改，直至达到验收标准。3.遇到甲方付款延迟：提醒甲方按照合同约定的付款时间付款，并向甲方发送滞纳金计算通知。4.遇到乙方未能保守保密信息：要求乙方立即采取措施防止信息进一步泄露，并按照合同约定向甲方支付违约金。5.遇到第三方中介未能履行协调、监督职责：与第三方中介沟通，要求其按照合同约定履行职责，如未能解决问题，可考虑更换第三方中介。五、所有应用场景：1.甲方为房地产开发商，乙方为具有绿化