挑架分包合同范本

挑架分包合同范本合同编号：__________分包合同（以下简称“本合同”）于____年__月__日由（以下简称“总包方”）与（以下简称“分包方”）双方协商一致签订。一、工程概述1.1总包方承担________工程项目（以下简称“本项目”）的施工总承包。1.2分包方同意接受总包方的委托，就本项目中的挑架工程进行分包。二、分包范围及工程量2.1分包方负责本项目挑架工程的施工，包括但不限于：挑架的设计、制作、安装、拆除及维修等工作。2.2分包方应按照总包方的要求，完成挑架工程的施工，并确保工程质量、安全、进度满足项目整体要求。三、合同价格及支付3.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。3.2总包方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向分包方支付合同价款。具体付款节点和付款比例如下：（1）____日前，支付合同价的__%；（2）____日前，支付合同价的__%；（3）剩余的合同价款，在工程验收合格后一次性支付。四、工期及进度4.1分包方应在本合同约定的工期内完成挑架工程的施工。4.2分包方应按照总包方的要求，确保工程进度，避免影响项目整体进度。五、质量及安全5.1分包方应按照相关法律法规、国家标准和行业标准，确保挑架工程的质量。5.2分包方应严格按照总包方的要求，确保施工过程中的安全，避免发生安全事故。六、违约责任6.1如分包方未按照本合同约定完成工程，应向总包方支付违约金，违约金为合同价款的__%。6.2如总包方未按照本合同约定支付合同价款，应向分包方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__%。七、争议解决7.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。8.1本合同一式两份，总包方和分包方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。总包方（盖章）：____________分包方（盖章）：____________甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：____________签订日期：____年__月__日1.挑架工程设计方案2.挑架工程施工图纸3.相关法律法规、国家标准和行业标准第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________分包合同（以下简称“本合同”）于____年__月__日由（以下简称“甲方”）与（以下简称“乙方”）及（以下简称“第三方”）双方协商一致签订。一、工程概述1.1甲方承担________工程项目（以下简称“本项目”）的施工总承包。1.2乙方同意接受甲方的委托，就本项目中的挑架工程进行分包。1.3第三方作为专业服务机构，同意为甲方和乙方提供________服务。二、分包范围及工程量2.1乙方负责本项目挑架工程的施工，包括但不限于：挑架的设计、制作、安装、拆除及维修等工作。2.2第三方应按照甲方和乙方的要求，提供专业服务，确保工程质量、安全、进度满足项目整体要求。三、合同价格及支付3.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。3.2甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。具体付款节点和付款比例如下：（1）____日前，支付合同价的__%；（2）____日前，支付合同价的__%；（3）剩余的合同价款，在工程验收合格后一次性支付。四、甲方权益及第三方服务4.1甲方权益：（1）甲方对本项目享有监督权，有权对乙方和第三方的施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度满足项目整体要求。（2）甲方有权要求乙方和第三方按照合同约定履行合同义务，确保项目顺利推进。（3）甲方在合同履行过程中，如有合理变更需求，乙方和第三方应积极配合，确保项目顺利进行。4.2第三方服务：（1）第三方应按照甲方的要求，提供专业服务，确保工程质量、安全、进度满足项目整体要求。（2）第三方应协助甲方和乙方解决项目中出现的技术问题，提供必要的支持和服务。（3）第三方应按照合同约定，保密甲方的商业秘密和技术秘密。五、违约责任及限制条款5.1乙方违约：（1）如乙方未按照本合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的__%。（2）如乙方未按照本合同约定履行义务，导致项目进度延误或质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。5.2第三方违约：（1）如第三方未按照本合同约定提供服务，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的__%。（2）如第三方未按照本合同约定履行义务，导致项目进度延误或质量问题，第三方应承担相应的赔偿责任。5.3甲方权利限制：（1）甲方应按照合同约定支付合同价款，否则乙方和第三方有权暂停施工。（2）甲方在合同履行过程中，如有变更需求，应提前通知乙方和第三方，并协商一致。六、争议解决6.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。7.1本合同一式三份，甲方、乙方和第三方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________第三方（盖章）：____________甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：____________第三方代表（签字）：____________签订日期：____年__月__日1.挑架工程设计方案2.挑架工程施工图纸3.相关法律法规、国家标准和行业标准第三方介入的意义和目的：第三方介入本合同，旨在为甲方和乙方提供专业服务，确保工程质量、安全、进度满足项目整体要求。第三方作为独立的专业机构，能够提供客观、公正的服务，有助于甲方和乙方在施工过程中解决技术问题，提高项目质量。同时，第三方介入也有利于甲方对项目进行监督，确保项目按照甲方要求顺利进行。甲方为主导的目的和意义：甲方作为本项目的主体，负责项目的总体规划和实施。甲方为主导本合同的目的在于确保项目按照甲方的要求和标准顺利进行，保障甲方的权益。通过与乙方第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：__________分包合同（以下简称“本合同”）于____年__月__日由（以下简称“乙方”）与（以下简称“第三方”）双方协商一致签订。一、工程概述1.1乙方承担________工程项目（以下简称“本项目”）的施工分包。1.2第三方作为专业服务机构，同意为乙方提供________服务。二、分包范围及工程量2.1乙方负责本项目________工程的施工，包括但不限于：________、________、________等工作。2.2第三方应按照乙方和甲方的要求，提供专业服务，确保工程质量、安全、进度满足项目整体要求。三、合同价格及支付3.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。3.2甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。具体付款节点和付款比例如下：（1）____日前，支付合同价的__%；（2）____日前，支付合同价的__%；（3）剩余的合同价款，在工程验收合格后一次性支付。四、乙方权益及第三方服务4.1乙方权益：（1）乙方对本项目享有施工权，有权按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度满足项目整体要求。（2）乙方有权要求甲方和第三方按照合同约定履行合同义务，确保项目顺利推进。（3）乙方在合同履行过程中，如有合理变更需求，甲方和第三方应积极配合，确保项目顺利进行。4.2第三方服务：（1）第三方应按照乙方和甲方的要求，提供专业服务，确保工程质量、安全、进度满足项目整体要求。（2）第三方应协助乙方解决项目中出现的技术问题，提供必要的支持和服务。（3）第三方应按照合同约定，保密乙方的商业秘密和技术秘密。五、违约责任及限制条款5.1甲方违约：（1）如甲方未按照本合同约定支付合同价款，应向乙方支付违约金，违约金为合同价款的__%。（2）如甲方未按照本合同约定履行义务，导致项目进度延误或质量问题，甲方应承担相应的赔偿责任。5.2第三方违约：（1）如第三方未按照本合同约定提供服务，应向乙方支付违约金，违约金为合同价款的__%。（2）如第三方未按照本合同约定履行义务，导致项目进度延误或质量问题，第三方应承担相应的赔偿责任。六、争议解决6.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。7.1本合同一式三份，甲方、乙方和第三方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________第三方（盖章）：____________甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：____________第三方代表（签字）：____________签订日期：____年__月__日1.工程项目详细说明2.相关法律法规、国家标准和行业标准乙方为主导的目的和意义：乙方作为本项目的主体，负责项目的具体施工。乙方为主导本合同的目的在于确保项目按照乙方的要求和标准顺利进行，保障乙