2024地坪漆工程施工合同范本

编号：__________2024地坪漆工程施工合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024地坪漆工程施工合同范本合同目录第一章：合同主体1.1甲方（业主）名称及联系方式1.2乙方（施工方）名称及联系方式1.3丙方（材料供应商）名称及联系方式第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章：施工内容与要求3.1施工范围3.2施工工艺3.3施工质量标准3.4施工进度要求第四章：材料供应4.1材料品牌及型号4.2材料供应周期4.3材料质量标准4.4材料验收与保管第五章：施工人员与管理5.1施工队伍组成5.2施工人员资质要求5.3施工安全管理5.4施工现场卫生与环境保护第六章：工程价款与支付6.1合同总价6.2付款方式6.3进度付款6.4质量保证金第七章：工期与违约责任7.1工程竣工日期7.2延期竣工违约金7.3甲方违约责任7.4乙方违约责任第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁机构8.3诉讼管辖法院第九章：合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件第十章：其他约定10.1保密条款10.2知识产权保护10.3不可抗力10.4法律适用与争议解决第十一章：附件11.1施工图纸11.2材料清单11.3施工方案11.4资质证书复印件第十二章：双方签字盖章12.1甲方签字盖章12.2乙方签字盖章12.3丙方签字盖章第十三章：合同生效日期13.1合同签订日期13.2合同生效日期第十四章：其他事项14.1合同副本数量14.2合同传真件效力14.3合同修改与补充合同编号_________第一章：合同主体1.1甲方（业主）名称：_________，联系方式：_________1.2乙方（施工方）名称：_________，联系方式：_________1.3丙方（材料供应商）名称：_________，联系方式：_________第二章：工程概况2.1工程名称：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程预算：_________第三章：施工内容与要求3.1施工范围：_________3.2施工工艺：_________3.3施工质量标准：_________3.4施工进度要求：_________第四章：材料供应4.1材料品牌及型号：_________4.2材料供应周期：_________4.3材料质量标准：_________4.4材料验收与保管：_________第五章：施工人员与管理5.1施工队伍组成：_________5.2施工人员资质要求：_________5.3施工安全管理：_________5.4施工现场卫生与环境保护：_________第六章：工程价款与支付6.1合同总价：_________6.2付款方式：_________6.3进度付款：_________6.4质量保证金：_________第七章：工期与违约责任7.1工程竣工日期：_________7.2延期竣工违约金：_________7.3甲方违约责任：_________7.4乙方违约责任：_________第八章：争议解决8.1争议解决方式：_________8.2仲裁机构：_________8.3诉讼管辖法院：_________第九章：合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件：_________9.2合同变更程序：_________9.3合同解除条件：_________第十章：其他约定10.1保密条款：_________10.2知识产权保护：_________10.3不可抗力：_________10.4法律适用与争议解决：_________第十一章：附件11.1施工图纸：_________11.2材料清单：_________11.3施工方案：_________11.4资质证书复印件：_________第十二章：双方签字盖章12.1甲方签字盖章：________________________12.2乙方签字盖章：________________________12.3丙方签字盖章：________________________第十三章：合同生效日期13.1合同签订日期：_________13.2合同生效日期：_________第十四章：其他事项14.1合同副本数量：_________14.2合同传真件效力：_________14.3合同修改与补充：_________请各合同方在相应的位置签字盖章，以使合同生效。签字页：甲方（业主）签字：________________________日期：____________________乙方（施工方）签字：________________________日期：____________________丙方（材料供应商）签字：________________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，附加条款及说明：1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应遵守甲方的指定。若乙方认为甲方的指定供应商不符合质量标准，乙方有权提出异议，并提交合适的供应商名单供甲方选择。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量和进度符合合同要求。甲方有权要求乙方提供施工进度报告和质量检验报告。1.3甲方变更权：甲方有权根据项目需要对施工内容、工程规模、材料品牌等进行变更。甲方应提前通知乙方，并在合同中补充相关条款。2.当乙方为主导时，附加条款及说明：2.1乙方施工质量保证：乙方应对施工过程中的质量问题负责，确保施工质量符合合同约定的质量标准。若甲方对施工质量有异议，乙方应在接到通知后7天内进行整改。2.2乙方进度保证：乙方应确保工程按照约定的工期完成。若乙方因故无法按期完成工程，乙方应提前通知甲方，并承担延期竣工的违约责任。2.3乙方保密义务：乙方应对在施工过程中获得的甲方商业秘密和隐私信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。3.当有第三方中介时，附加条款及说明：3.1第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲方、乙方和丙方之间的关系，确保合同的顺利执行。第三方中介应协助甲方和乙方解决合同履行过程中的问题。3.2第三方中介费用：第三方中介的佣金由甲方支付。甲方应在合同签订后7天内支付给第三方中介约定的佣金。3.3第三方中介的权益保障：第三方中介在合同履行过程中所付出的努力和投入应得到相应的回报。若因甲方原因导致合同无法履行，第三方中介有权要求甲方支付约定的佣金。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.材料清单3.施工方案4.资质证书复印件5.工程进度报告6.质量检验报告7.供应商资质证明8.保密协议9.知识产权保护协议10.不可抗力证明文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定支付工程进度款未按约定提供施工场地和条件擅自变更合同内容2.乙方违约行为：未按约定工期完成工程施工质量不符合合同要求未按约定使用指定材料供应商3.丙方违约行为：未能按时提供材料提供的材料质量不符合合同要求未按约定供应材料数量三、法律名词及解释：1.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.合同解除：合同双方或单方依法终止合同关系的行为。4.仲裁：合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：合同双方通过法院提起诉讼，请求法院对合同争议进行判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细的施工计划和时间表定期召开项目协调会议，及时解决影响进度的因素2.施工质量问题：加强质量监督检查，及时发现并整改问题对重大质量问题进行停工整顿，直至问题解决3.材料供应不及时：与材料供应商签订严格的供应合同，确保按时供应提前储备一定量的原材料，以应对突发情况4.