2024年合法的工程合同（二篇）

第3页共3页2024年合法的工程合同业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同。合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划（如图5_4）进行。其关键线路为_____在施工过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工（同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间）。（1）因业主不能及时供应材料，使E延误3天，G延误2天，延误3天。（2）因机械发生故障检修，使E延误2天，G延误2天。（3）因业主要求设计变更，使F延误3天。（4）因公网停电，使F延误1天，延误1天。施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求。（1）工期顺延E停工5天，F停工4天，G停工4天，停工3天，停工1天，总计要求工期顺延17天。（2）经济损失索赔。①机械设备窝工费：E工序吊车，（32）台班215;240元台班＝1200元；F工序搅拌机，（3＋1）台班215;70元台班＝280元；G工序小型机械，（2＋2）台班215;55元台班＝220元；工序搅拌机，3台班215;70元台班＝210元；合计机械设备窝工费1910元。②人工窝工费：E工序，5天215;30人215;28元工日4200元；F工序，4天215;35人215;28元工日3920元；G工序，4天215;15人215;28元工日＝1680元；工序，3天215;35人215;28元工日2940元；工序，1天215;20人215;28元工日560元；合计人工窝工费13300元。③间接费增加：（1910＋13300）215;16%＝2433.6元。④利润损失：（1910＋13300＋2433.6）215;5％＝882.18元。总计经济索赔额：1910＋13300＋2433.6＋882.18＝18525.78元。问题1.施工单位索赔申请书提出的工序顺延时间、停工日数、机械台班数和单价的数据等，经审查后均真实。监理工程师对所附各项工期顺延、经济索赔要求，如何确定认可为什么答案：关于工期顺延（工期顺延后的工程网络计划图，如图5_5所示）和经济索赔。（1）工期顺延由于非施工单位原因造成的工期延误，应给予补偿（2分）。①因业主原因：E工作补偿3天，工作补偿3天，G工作补偿2天（1分）。②因业主要求变更设计：F工作补偿3天（1分）。③因公网停电：F工作补偿1天，工作补偿1天（1分）。应补偿的工期：131_124＝7天（1分）。监理工程师认可顺延工期7天（1分）。（2）经济索赔。①机械闲置费：（3215;2404215;702215;553215;70）215;50%660元（1分）。②人工窝工费：（3215;30＋4215;35＋2215;15＋3215;35＋1215;20）215;50%＝5390元（1分）。③因属暂时停工，间接费损失不予补偿（1分）。④因属暂时停工，利润损失不予补偿（1分）。经济补偿合计：660＋5390＝6050元（1分）。2.监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理为什么答案：关于认可的工期顺延和经济索赔处理因经济补偿金额超过监理工程师5000元的批准权限，以及工期顺延天数超过了监理工程师5天的批准权限，故监理工程师审核签证经济索赔金额及工期顺延证书均应报业主审查批准（4分）。某建设单位（甲方）与某施工单位（乙方）订立了某工程项目的施工合同。合同规定：采用单价合同，每一分项工程的工程量增减风险系数为10%，合同工期25天，工期每提前1天奖励3000元每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图6_11所示，并得到甲方代表的批准。工程施工中发生如下几项事件：事件1：因甲方提供的电源出故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天；多用人工8个和10个工日；租赁的工作A的需用电的施工机械每天租赁费为560元，工作B的需用电的自有机械每天折旧费280元。事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16，该工作综合单价为87元3，作业时间增加2天。事件3：因设计变更，工作E工程量由3003增至3603，该工作原综合单价为65元3，经协商调整单价为58元3.事件4：鉴于该工作工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为20元、2500元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。问题1.上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求哪些事件不能提出工期和费用补偿要求说明其原因。答案：事件1：可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为提供可靠电源是甲方的责任（分）。事件2：不可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为保证工程质量是乙方的责任，其措施费由乙方自行承担（1分）。事件3：可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了603，超过了工程量风险系数10%的约定（1分）。事件4：不可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为加快施工的技术组织措施费应由乙方承担，因加快施工而工期提前应按工期奖励处理（1分）。2.每项事件的工期补偿是多少总工期补偿多少天答案：事件1：工期补偿1天（0.5分），因为工作B在关键线路上其作业时间拖延的1天影响了工期（1分）；但工作A不在关键线路上其作业时间拖延的2天，没有超过其总时差，不影响工期（1分）。事件2：工期补偿为0天（0.5分）。事件3：工期补偿为0天（0.5分），因工作E不是关键工作，增加工程量后作业时间增加（360_300）3（30035天）＝1天，不影响工期（1分）。事件4：工期补偿0天（0.5分）。采取加快施工措施后使工期提前按工期提前奖励处理（1分）。该工程工期提前3天。因工作G是关键工作，采取加快施工后工期提前2天，工作亦为关键工作，采取加快施工后虽然该工作作业时间缩短2天，但受工作时差的约束，工期仅提前1天（1分）。总计工期补偿：1天0天0天0天＝1天（1分）。3.假设人工工日单价为25元工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元工日，管理费、利润等不予补偿。试计算甲方应给予乙方的费用总额为多少。答案：事件1；人工费补偿：（810）工日215;12元工日＝216元（1分）机械费补偿：2台班215;560元台班1台班215;280元台班＝1400元（1分）事件2：按原单位结算的工程量：3003215;（1＋10%）＝3303（0.5分）按新单价结算的工程量：3603_3303＝303（0.5分）结算价：_____;65元_____;58元3＝23190元（1分）事件3：工期提前奖励：3天215;3000元天＝9000元（1分）合计费用总额为：216元1400元23190元9000元＝33806元（1分）。某6层住宅楼工程项目时标网络计划如图6_7所示，在工作日第5天下班后检查施工进度完成情况，发现A工作已完成，D工作尚未开始，C工作进行2天，B工作进行3天。问题1.绘制实际进度前锋线记录进度执行情况。答案：绘制实际进度前锋线（如图6_8中虚线所示）（10分）。2.对实际进度与计划进度对比分析，填写网络计划检查结果分析表。答案：网络计划检查结果分析见表6_8（10分）。某快速干道工程，工程开、竣工时间分别为当年____月____日和____月____日。业主根据该工程的特点及项目构成情况，将工程分为3个标段。其中第标段造价为4150万元，第标段中的预制构件由甲方提供（直接委托构件厂生产）。A监理公司承担了第标段的监理任务，委托监理合同中约定监理期限为190天，监理酬金为60万元。但实际上，由于非监理方原因导致监理时间延长了25天。经协商，业主同意支付由于时间延长而发生的附加工作报酬。问题1.请计算此附加工作报酬值（保留小数后2位）。答案第标段监理合同报酬为60万元2024年合法的工程合同（二）在未来的2024年，合法的工程合同将在各种方面经历一些重大变化。随着科技的不断进步和法律环境的发展，工程合同将变得更加详细、全面和透明。以下是一个具有代表性的____字合法工程合同的示例：工程合同合同编码：CONTRACT-2024-XXXX本工程合同于2024年月日由以下各方签署：甲方：_____________________________(以下简称“业主”)地址：_____________________________联系人：___________________________联系电话：_________________________乙方：_____________________________(以下简称“承包商”)注册号码：_________________________地址：_____________________________联系人：___________________________联系电话：_________________________鉴于：1.业主拥有一项在地点__________________(以下简称“工程地点”)进行的建筑项目。2.承包商是一家经营建筑承包业务的合法注册公司。3.双方就该建筑项目的设计、施工和交付达成一致。因此，双方本着自愿、平等和友好的原则，达成以下协议：第一章：项目描述1.1项目名称：_________________________1.2工程地点：_________________________1.3工程规模：_________________________1.4工程起止日期：______________________1.5工期要求：_________________________第二章：合同条款2.1合同价款2.1.1总价款：_________________________2.1.2阶段付款：本合同的工程进展将根据实际完成情况进行阶段付款。具体支付时间和金额将在双方达成一致后在附件A中确定。2.2变更和索赔2.2.1变更：如果需要对工程进行任何变更，包括设计、规格、材料或进度等方面的变更，应由双方共同商定，并通过书面形式确认。2.2.2索赔：如果承包商遇到任何与工程合同相关的额外成本或延迟，承包商应在形成索赔后30天内向业主提交书面索赔请求。索赔的金额和理由应详细列明。第三章：工程执行3.1承包商责任3.1.1设计：承包商应根据业主的要求和规范，提供符合相关法律法规和标准的设计方案，并在合同签订后的指定时间内提交给业主。3.1.2施工：承包商应按照设计方案进行施工，并确保施工过程中的质量和安全。3.1.3工期：承包商应根据工程规模和合同约定的工期要求，合理规划和管理施工进度，确保按时交付工程。3.2业主责任3.2.1指导和监督：业主应提供合理的指导和监督，以确保工程进展按照合同要求进行。3.2.2支付：业主应按照合同约定的付款方式和时间支付合同价款。3.3双方配合双方应在工程执行期间保持良好的合作关系，及时沟通并解决任何可能影响工程进展的问题。第四章：质量控制4.1合格标准：承包商应确保工程符合相关法律法规和标准要求，并根据双方的约定提供安全、可靠和高质量的建筑产品。4.2验收：工程竣工后，业主有权进行验收。如发现任何质量问题或未达到合同约定的要求，承包商应在指定时间内进行修复或改进。第五章：保修期5.1保修期限：工程竣工后，承包商应提供合适的保修期，以确保工程达到合同约定的质量要求。5.2保修责任：在保修期内，如果发生任何与工程有关的问题，承包商应及时进行修复或更换。第六章：违约责任6.1违约行为6.1.1承包商的违约行为包括但不限于未按合同约定交付工程、工程质量不合格等。6.1.2业主的违约行为包括但不限于未按合同约定支付合同价款、未提供必要的指导和监督等。6.2违约责任6.2.1承包商的违约责任包括赔偿业主因违约行为而遭受的损失，并承担相应的法律责任。6.2.2业主的违约责任包括支付由于违约行为而导致的额外费用，并承担相应的法律责任。第七章：争议解决7.1协商解决：双方应尽最大努力通过友好协商解决任何可能出现的纠纷或争议。7.2仲裁：如协商解决无法达成一致意见，任何争议应提交至_________________仲裁机构进行仲裁，并根据仲裁裁决进行执行。第八章：其他条款8.1保密：双方在合同执行过程中可能涉及的商业机密、技术信息和其他敏感信息，应视为保密并不得向第三方披露。8.2附件：附件A为本合同的一部分，详细列明了付款计划和其他相关细节。8.3通知：任何一方向另一方发出的通知应以书面形式发送，并通过挂号邮件或其他签收方式进行发送。第九章：合同生效和解除9.1生效：本合同自双方签署之日起生效。9.2解除：本合同在以下情况下可以被解除：9.2.1双方一致同意解除。9.2.2一方未履行合同义务并且经过合理通知后仍未进行纠正。9.2.3双方无法通过协商解决争议