苗圃绿化施工合同签订判决书范例

苗圃绿化施工合同签订判决书范例合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为进行绿化建设，需要乙方提供苗圃绿化施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条施工期限本工程的施工期限为__________日，自合同签订之日起计算。第三条质量标准3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案以及相关规范进行施工。3.2乙方应保证施工质量，确保绿化植物的成活率，达到甲方要求的绿化效果。3.3乙方在施工过程中应遵守国家及地方有关法律法规，确保工程安全。第四条合同价款4.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方分期支付乙方工程进度款，具体支付方式如下：（1）合同签订后__________日内，支付人民币__________元整；（2）工程进度达到__________时，支付人民币__________元整；（3）工程验收合格后，支付人民币__________元整。4.3乙方应向甲方提供等额的正式发票。第五条违约责任5.1乙方未按照约定的时间、质量完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。5.2甲方未按照约定的时间支付工程进度款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。5.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应支付乙方相应的窝工费，窝工费为__________元/日。第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完合同尾款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.苗圃绿化施工图纸2.施工方案及相关规范3.正式发票4.工程进度报告5.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间、质量完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金。2.甲方未按照约定的时间支付工程进度款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金。3.因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应支付乙方相应的窝工费。三、法律名词及解释：1.违约金：违约方应支付给守约方的一定金额，作为对违约行为的经济补偿。2.滞纳金：应付款项未按约定时间支付时，应支付给守约方的一定金额，作为迟延付款的违约金。3.窝工费：因非承包方原因导致工程停工、窝工时，承包方应得的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应按照施工图纸、方案及相关规范进行施工，确保工程质量。3.付款滞后：甲方应按照合同约定的时间支付工程进度款，避免逾期付款产生的滞纳金。4.合同争议：双方应友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.甲方为进行绿化建设，需要乙方提供苗圃绿化施工服务。2.乙方具备绿化施工能力，愿意承接甲方的绿化工程。3.双方就工程期限、质量标准、合同价款