2024年建筑工程施工合同常规版（4篇）

第6页共6页2024年建筑工程施工合同常规版立合同双方：(以下简称甲方)(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，订立本施工合同，合同签订后具有法律效力，双方均应共同遵守，违约方承担经济和法律责任。一、工程名称、地点1、工程名称：2、工程地点：二、工程范围及承包方式：1、甲方提供的施工图(不含12M宽道路的花岗岩面层，沥青面层，栏杆)。2、包工包料。三、工程造价：合同总价暂定为元，工程结算以实际完成工程量，结合双方确定的综合单价(含税)进行调整。(附包干单价一份)四、合同期限：1、工程工期：2、开工日期：____年3、竣工日期：月日在施工过程中如遇下列情况可以顺延工期：1、由于人力不可抗拒的灾害;2、因基础变化增加深度或改变结构形式;3、因本项目施工许可证手续，造成停工;4、由于双方协商，经甲方书面同意的其他情况。五、工程质量：按现行质量验收评标准，达到合格。六、双方职责：1、甲方代表：甲方驻施工现场全权代表姓名为2、甲方工作：(1)甲方在开工前七天提供施工图肆分及其他施工技术资料、文件、负责组织图纸会审和签发会审纪要。(2)负责提供开工前施工现场现状的水通、电通、路通和场地平整，清除地面障碍物，并负责办理开工手续，提供现场排水出口。(3)向现场派驻管理和监理人员，对质量、技术、进度及现场管理施工全面管理监督，办理签证手续并负责现场的协调工作。(4)组织有关部门对该项目进行质量、安全检验、验收、办理有关手续。若乙方通知甲方验收，而甲方在7个工作日内未组织相关部门验收，乙方视为验收合格。对不合格工序和施工质量有权责令乙方返工、整改。(5)甲方派驻现场负责人签订的所有工程量的资料视同甲方最后的审定资料。(6)甲乙双方现场共同测量的原始数据的资料必须在第一时间内由甲方派驻现场负责人签字，且甲乙双方共同认可此数据真实有效，事后双方不得有任何疑意。(7)该合同内容现定的工程完工后甲方必须在三个工作日内对已完工工程验收并办理结算。在十个工作日内为乙方办理完整的付款手续且对乙方付款。3、乙方代表：乙方驻施工现场全权代表姓名：4、乙方工作：(1)负责建筑物轴线测量放线、定位，并在固定物上标明;负责控制点的保护工作。(2)根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，确保合同工程质量。(3)必须服从发包人及监理方现场办公司统一指导，加强现场管理，文明施工。(4)负责施工安全，施工中如发生人身伤亡事故，乙方必须负责妥善处理，并承担由此引起的经济及其他全部责任。(5)参加图纸会审，编制施工组织设计。(6)负责做好施工记录及施工日志，及时提供竣工资料。(7)严格执行隐蔽工程验收制度，及时办理隐蔽工程签证，整理好隐蔽工程资料。(8)工程完工后，及时清退场地，办理现场及技术质量和竣工资料的移交手续。(9)如若需甲方提供的验收资料，而在乙方移交资料前未提供，7个工作日内乙方视为资料移交合同。七、材料供应与验收：1、没有甲方和监理的批准，不得采用任何替代材料;2、材料搬运与存储，均应保证质量不受损，环境不受污染;八、竣工与结算：1、工程竣工后，乙方及时通知甲方及监理验收。验收合格后15天内承包人提供竣工验收资料和图纸一份。2、付款方式：工程开工至道路土路基施工完成后支付合同价的30%，竣工验收合格后支付90%余款保修期满一年后一次性付清。3、工程竣工后，乙方应及时将与工程项目有关的资料整理完善后交由甲方存档。九、违约责任：承包人在施工过程中，未按设计图纸、有关规定、规范和合同要求施工造成的质量低劣，经检查发现后必须立即停工整改，并承担由此造成的一切经济损失和法律责任。承包人按合同工期延迟工期，按每天贰佰元进行罚款。十、合同变更与解除：合同变更与解除，均以书面通知或双方协议为准，如一方要求变更或解除本合同时，应及时通知对方，协议未达成前原合同仍然有效。十一、双方协商同意的设计变更文件、施工过程中洽商记录、会议纪要，连通涉及本合同的有关的图纸、技术资料均做为合同附件，与本合同具有同等法律效力。十二、因执行本合同发生纠纷时，当事人应及时协商解决。协商不成时，任何一方可向国家规定合同管理机关申请仲裁，也可直接向当地人民法院起诉。十三、安全保卫：乙方负责施工现场一切安全保卫、防护工作。施工过程中发生的安全事故，由乙方承担责任和费用。十四、环境保护：乙方采取一切必要措施，使施工现场的环境得到良好的保护。十五、工程照顾：自开工之日起，乙方负责本合同工程及用于本合同工程中的材料设施的照管至工程验收合格，在此期间发生的损害损失，无论什么原因，乙方均应自行弥补损失损害。十六、文明施工：乙方应保证在施工现场按行业规程或民俗文明施工。十七、施工机械：乙方用于施工的一切机械设备，必须类型齐全，配套完整，性能和状态满足施工要求，施工过程中不至于让相邻的物件损毁或破坏。十八、缺陷责任：1、本工程的质量缺陷责任从全部工程竣工之日起算后12个月。2、缺陷责任期内，下列原因造成的缺陷修复费用由乙方自理负责：(1)乙方所用的材料、设备或操作工艺不符合合同要求;(2)乙方的疏忽或未遵守合同中对乙方规定的义务;十九、附则1、本合同未尽事宜，双方协商解决。2、本合同一式肆分，甲乙双方各执贰分。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日2024年建筑工程施工合同常规版（2）建筑工程施工合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规的规定，双方经友好协商，达成以下合同：第一条合同目的甲方依法享有土地使用权，拟在（详细地址）上修建一栋建筑物（以下简称本工程）。乙方是一家具有资质的建筑工程公司，具备进行本工程施工的能力。双方依法签订本合同，确保本工程的顺利进行。第二条工程范围本工程包括以下建筑工程项目：1.建筑物结构、地基基础的施工；2.室内外装饰及配套设施；3.消防系统、排水系统、电气系统等各项安装；4.工程竣工、验收并交付甲方。第三条工期本工程的工期为约【N】个月。若因不可抗力因素导致工期延长，应按照实际情况重新协商确定延期时间。第四条施工条件甲方应向乙方提供以下条件并承担相应费用：1.工程施工用地的提供与围墙的搭建；2.施工期间的临时用水、用电以及施工材料要求等。第五条价款及支付方式本工程总价款为【N】万元（大写），甲方应按以下方式支付：1.工程开工前，甲方支付合同总价款的【N%】作为预付款；2.工程开工后，按照工程完成进度支付工程价款；3.工程竣工验收后，按照竣工项目的实际情况确定最终支付金额。第六条工程质量和保修期1.本工程应按照相关国家标准和规范的要求进行施工，达到约定的质量要求；2.工程竣工后，乙方负责进行工程验收并提供相应的验收报告；3.乙方承诺在工程竣工验收合格后，对本工程进行【N】年的保修期，保修期内由乙方承担维护和修理的责任。第七条违约责任1.若甲方未按时支付预付款或工程价款的，甲方应按照延期支付的日年利率向乙方支付滞纳金；2.若乙方未按时完成工程或工程质量不符合要求的，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失；3.若因双方原因导致合同无法履行的，应按照《中华人民共和国合同法》的规定处理。第八条保密条款双方应对涉及商业秘密的信息进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或使用。第九条争议解决双方因履行本合同发生争议时，应友好协商解决。协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。第十条合同变更和解除1.未经双方协商一致，不得随意变更合同内容；2.经双方协商一致，可书面解除本合同。第十一条其他约定（无则可删除）第十二条合同生效本合同自双方签字（盖章）之日起生效，并具有与双方签署的合同具有同等效力。甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：2024年建筑工程施工合同常规版（3）发包人(全称)：_____承包人(全称)：_____发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_____(工程全称)签定施工合同。第一条工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：第二条质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为____年;⒊装修工程为____年;⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为____年;⒌供热与供冷系统为____个采暖期、供冷期;⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年;⒎其他项目保修期限约定如下：_______________________。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第三条质量保修责任⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。第四条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项：程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：_____承包人(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日2024年建筑工程施工合同常规版（4）【合同编号】：【合同编号】【甲方】（以下简称“甲方”）单位名称：法定代表人：地址：电话：【乙方】（以下简称“乙方”）单位名称：法定代表人：地址：电话：鉴于甲乙双方均有意合作进行建筑工程施工，为保障双方合法权益，特订立本合同，共同遵守。第一条合同目的1.1本合同的目的是规定甲乙双方在建筑工程施工过程中的权利、义务和责任。第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程规模：2.4工程内容：2.5工程期限：2.6工程费用：第三条甲方责任3.1甲方应向乙方提供建筑工程设计图纸、施工材料和资金等必要条件。3.2甲方应配合乙方进行工程施工，并按时支付工程费用。3.3甲方应提供工程现场的用电、用水等必要设施，并确保设施的正常运行。3.4甲方应按照工程进度要求及时提供施工现场所需的各种许可证、证件等。第四条乙方责任4.1乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工要求，按时完成工程施工。4.2乙方应按照甲方提供的施工材料进行施工，确保施工质量。4.3乙方应保证工程期限，如果因乙方原因延期，应承担相应的违约责任。第五条工程进度5.1乙方应根据甲方的要求制定工程施工进度计划，并向甲方提供。5.2如因乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金。第六条工程质量6.1工程质量应符合国家有关建筑工程施工质量标准。6.2甲乙双方应在施工过程中进行工程质量监督，并及时沟通解决可能出现的问题。第七条工程费用7.1甲方应按照合同约定的工程费用标准及时支付给乙方。7.2如甲方未按时支付工程费用，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。第八条保修期8.1工程竣工后，乙方应提供一定的保修期，对施工质量问题进行修复。第九条违约责任9.1本合同任一方违反合同规定的，应承担相应的违约责任。9.2如违约方给对方造成损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第十条争议解决10.1本合同在履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商解决。10.2如协商不成，应提