工程质量担保合同范本(2024版)

编号：__________工程质量担保合同范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

工程质量担保合同范本(2024版)合同目录第一章：合同主体1.1发包人1.2承包人1.3担保人第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资第三章：质量标准3.1工程质量要求3.2质量验收标准3.3质量保证期第四章：担保范围4.1担保金额4.2担保期限4.3担保范围内容第五章：担保方式5.1保证金担保5.2第三方担保5.3抵押担保第六章：担保责任6.1担保人的责任6.2承包人的责任6.3发包人的责任第七章：违约责任7.1担保人的违约责任7.2承包人的违约责任7.3发包人的违约责任第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁机构8.3诉讼地点第九章：合同的生效、变更和终止9.1合同的生效条件9.2合同的变更9.3合同的终止第十章：合同的履行10.1担保人履行合同的要求10.2承包人履行合同的要求10.3发包人履行合同的要求第十一章：合同的监督和管理11.1监督和管理机构11.2监督和管理内容11.3监督和管理方式第十二章：合同的保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三章：合同的附加条款13.1附加条款内容13.2附加条款的效力13.3附加条款的变更和解除第十四章：合同的附录14.1工程图纸14.2技术文件14.3其他相关文件合同编号_________第一章：合同主体1.1发包人：_________（发包人全称）1.2承包人：_________（承包人全称）1.3担保人：_________（担保人全称）第二章：工程概况2.1工程名称：_________（工程名称）2.2工程地点：_________（工程地点）2.3工程规模：_________（工程规模）2.4工程投资：_________（工程投资）第三章：质量标准3.1工程质量要求：_________（工程质量要求）3.2质量验收标准：_________（质量验收标准）3.3质量保证期：_________（质量保证期）第四章：担保范围4.1担保金额：_________（担保金额）4.2担保期限：_________（担保期限）4.3担保范围内容：_________（担保范围内容）第五章：担保方式5.1保证金担保：_________（保证金担保相关条款）5.2第三方担保：_________（第三方担保相关条款）5.3抵押担保：_________（抵押担保相关条款）第六章：担保责任6.1担保人的责任：_________（担保人的责任）6.2承包人的责任：_________（承包人的责任）6.3发包人的责任：_________（发包人的责任）第七章：违约责任7.1担保人的违约责任：_________（担保人的违约责任）7.2承包人的违约责任：_________（承包人的违约责任）7.3发包人的违约责任：_________（发包人的违约责任）第八章：争议解决8.1争议解决方式：本合同争议由双方协商解决，协商不成的，任一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁机构：如双方同意仲裁解决争议，仲裁机构为_________（填写仲裁机构名称）。8.3诉讼地点：诉讼地点为合同签订地人民法院。第九章：合同的生效、变更和终止9.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的变更：合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。9.3合同的终止：合同终止条件如下：（列出合同终止的条件）。第十章：合同的履行10.1担保人履行合同的要求：（列出担保人履行合同的要求）。10.2承包人履行合同的要求：（列出承包人履行合同的要求）。10.3发包人履行合同的要求：（列出发包人履行合同的要求）。第十一章：合同的监督和管理11.1监督和管理机构：（列出监督和管理机构）。11.2监督和管理内容：（列出监督和管理内容）。11.3监督和管理方式：（列出监督和管理方式）。第十二章：合同的保密条款12.1保密内容：（列出保密内容）。12.2保密期限：（列出保密期限）。12.3违约保密条款：（列出违约保密条款）。第十三章：合同的附加条款13.1附加条款内容：（列出附加条款内容）。13.2附加条款的效力：（说明附加条款的效力）。13.3附加条款的变更和解除：（说明附加条款的变更和解除条件）。第十四章：合同的附录14.1工程图纸：（列出工程图纸的编号和名称）。14.2技术文件：（列出技术文件的编号和名称）。14.3其他相关文件：（列出其他相关文件的编号和名称）。合同双方签字盖章处：（发包人签字）（发包人单位盖章）（担保人签字）（担保人单位盖章）（承包人签字）（承包人单位盖章）日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方有权对工程进度和质量进行不定期检查，乙方应予以配合。1.2甲方有权根据工程实际情况调整工程内容和工程量，乙方应按调整后的内容和要求执行。1.3甲方有权对乙方的工作进行指导和监督，乙方应接受甲方的指导和监督。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方应按照合同约定的工程内容和工程量进行施工，确保工程质量。2.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。2.3乙方应按照甲方的要求提供工程进度报告和质量报告，接受甲方的检查和监督。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介应按照合同约定履行中介职责，确保工程的顺利进行。3.2第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系，解决合同履行过程中的争议和问题。3.3第三方中介应按照合同约定的费用标准和支付方式收取中介费用，提供正规发票。附加条款四：工程变更和调整4.1如因工程设计变更、工程量增减等原因导致工程变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。4.2工程变更导致的额外费用，应按照双方约定的方式进行分担或调整。4.3工程变更不应影响工程的工期，如影响工期，双方应协商一致，并签订书面延期协议。附加条款五：工程质量和验收5.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。5.2工程验收应按照合同约定的验收标准和程序进行，乙方应予以配合。5.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准。附加条款六：违约责任6.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金。6.2违约金的具体数额和计算方式，按照双方约定的违约金条款执行。6.3违约方应承担因违约导致的对方的一切损失和费用。附加条款七：争议解决7.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议和问题。7.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.3诉讼费用由败诉方承担。附加条款八：合同的解除和终止8.1双方同意解除或终止合同的，应签订书面解除或终止协议。8.2合同解除或终止后的遗留问题，双方应协商一致解决。8.3合同解除或终止后，乙方应按照甲方的要求办理工程移交手续，确保工程顺利交接。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术文件3.工程进度报告4.质量报告5.变更协议6.延期协议7.违约金计算方式8.争议解决协议9.工程移交手续二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。2.乙方未按约定质量标准完成工程，视为违约。3.乙方未按约定工期完成工程，视为违约。4.第三方中介未按约定履行中介职责，视为违约。5.任何一方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.工程质量：符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定的质量要求。2.工期：合同约定的工程完成时间。3.违约金：一方违约时，向对方支付的赔偿金。4.争议解决：解决合同履行过程中产生的纠纷的方式，如协商、诉讼等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度滞后：乙方应制定整改计划，并采取措施加快进度。2.工程质量问题：乙方应按照甲方的要