工期延误责任认定与赔偿标准

工期延误责任认定与赔偿标准合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为乙方提供__________服务/工程，双方经友好协商，就工期延误责任认定与赔偿标准达成如下协议：一、定义1.1工期延误：指工程进度未能按照合同约定的时间表完成，导致工程延长。1.2不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。1.3甲方：指合同第一页中甲方名称。1.4乙方：指合同第一页中乙方名称。二、工期延误责任认定2.1甲方责任导致的工期延误：2.1.1若甲方未能按照合同约定的时间提供设计图纸、施工图纸、工程量清单等，导致乙方无法正常施工，甲方应承担由此导致的工期延误责任。2.1.2若甲方未能按照合同约定提供施工现场、施工条件、施工手续等，导致乙方无法正常施工，甲方应承担由此导致的工期延误责任。2.1.3若甲方变更设计、工程量、工程内容等，导致乙方施工进度受到影响，甲方应承担由此导致的工期延误责任。2.2乙方责任导致的工期延误：2.2.1若乙方未能按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务，导致工期延误，乙方应承担由此导致的工期延误责任。2.2.2若乙方擅自调整施工方案、施工人员、施工设备等，导致施工进度受到影响，乙方应承担由此导致的工期延误责任。2.2.3若乙方未能按照合同约定履行合同义务，导致工期延误，乙方应承担由此导致的工期延误责任。三、工期延误赔偿标准3.1甲方责任导致的工期延误：3.1.1甲方应按照实际延误天数向乙方支付工程进度款的比例赔偿。3.1.2甲方应承担因工期延误导致的乙方额外费用，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。3.2乙方责任导致的工期延误：3.2.1乙方应按照实际延误天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的万分之五乘以延误天数。3.2.2乙方应承担因工期延误导致的甲方额外费用，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。四、争议解决4.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、其他约定5.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。5.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.设计图纸4.施工图纸5.工程量清单6.施工方案7.施工合同8.工程进度款支付凭证9.违约金支付凭证10.额外费用支付凭证二、违约行为及认定：1.甲方未能按照合同约定的时间提供设计图纸、施工图纸、工程量清单等，属于甲方违约行为。2.甲方未能按照合同约定提供施工现场、施工条件、施工手续等，属于甲方违约行为。3.甲方变更设计、工程量、工程内容等，导致乙方施工进度受到影响，属于甲方违约行为。4.乙方未能按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务，属于乙方违约行为。5.乙方擅自调整施工方案、施工人员、施工设备等，导致施工进度受到影响，属于乙方违约行为。6.乙方未能按照合同约定履行合同义务，属于乙方违约行为。三、法律名词及解释：1.工期延误：指工程进度未能按照合同约定的时间表完成，导致工程延长。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.甲方：指合同第一页中甲方名称。4.乙方：指合同第一页中乙方名称。5.违约金：指一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应向对方支付的赔偿金。6.额外费用：指因工期延误导致的乙方无法正常施工所产生的费用，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未能按照合同约定提供设计图纸、施工图纸、工程量清单等，导致乙方无法正常施工。解决办法：甲方应及时提供相关图纸和清单，确保乙方正常施工。2.问题：乙方未能按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务，导致工期延误。解决办法：乙方应加大施工力度，确保按期完成施工任务。3.问题：甲方变更设计、工程量、工程内容等，导致乙方施工进度受到影响。解决办法：甲方应与乙方充分沟通，协商调整施工计划，确保工程顺利进行。4.问题：双方因履行合同发生争议，导致工程进度受到影响。解决办法：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可以向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为乙方提供设计图纸、施工图纸、工程量清单等。2.甲方提供施工现场、施工