2024版建设工程劳动合同书

编号：__________2024版建设工程劳动合同书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程劳动合同书合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同文件的组成1.3合同的生效与解释第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同主体3.1发包人3.2承包人第四章：工程价款4.1合同价格4.2工程预付款4.3工程进度款4.4工程竣工结算4.5工程质量保证金第五章：工期与进度5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3工程进度计划5.4工期延误第六章：质量与标准6.1工程质量要求6.2工程标准6.3质量检验第七章：合同的履行与变更7.1合同履行7.2合同变更第八章：违约责任8.1发包人的违约责任8.2承包人的违约责任第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十章：合同的解除与终止10.1合同解除的条件10.2合同终止的条件第十一章：保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二章：合同的转让与分包12.1合同转让12.2分包管理第十三章：其他条款13.1不可抗力13.2税法规定13.3保险13.4环境保护第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容合同编号：2024版建设工程劳动合同书第一章：总则1.1合同当事人（1.1.1）发包人：×××建设工程有限公司（1.1.2）承包人：×××建筑工程集团有限公司1.2合同文件的组成（1.2.1）合同协议书（1.2.2）中标通知书（1.2.3）投标书及其附件（1.2.4）专用条款（1.2.5）通用条款（1.2.6）组成合同的其它文件1.3合同的生效与解释（1.3.1）合同的生效条件（1.3.2）合同的解释顺序第二章：工程概况2.1工程名称：×××新一期建设工程项目2.2工程地点：×××市×××区2.3工程规模：包括但不限于住宅区、商业区、办公区等2.4工程内容：土建工程、安装工程、装饰工程等第三章：合同主体3.1发包人（3.1.1）发包人的权利和义务（3.1.2）发包人的代表3.2承包人（3.2.1）承包人的权利和义务（3.2.2）承包人的资质条件第四章：工程价款4.1合同价格（4.1.1）合同总价（4.1.2）价格调整条件4.2工程预付款（4.2.1）预付款的支付时间及金额（4.2.2）预付款的扣还方式4.3工程进度款（4.3.1）进度款的支付时间及金额（4.3.2）进度款的支付条件4.4工程竣工结算（4.4.1）竣工结算的条件（4.4.2）竣工结算的支付时间4.5工程质量保证金（4.5.1）质量保证金的提取比例（4.5.2）质量保证金的退还条件第五章：工期与进度5.1工程开工日期：××××年××月××日5.2工程竣工日期：××××年××月××日5.3工程进度计划：按照合同约定的时间节点进行5.4工期延误（5.4.1）工期延误的责任（5.4.2）工期延误的处理方式第六章：质量与标准6.1工程质量要求：符合国家及行业相关标准6.2工程标准：按照设计文件及国家规范执行6.3质量检验（6.3.1）质量检验机构（6.3.2）质量检验程序第七章：合同的履行与变更7.1合同履行（7.1.1）合同履行过程中的协调（7.1.2）合同履行过程中的信息交流7.2合同变更（7.2.1）合同变更的条件（7.2.2）合同变更的程序第八章：违约责任8.1发包人的违约责任（8.1.1）未按约定时间支付工程价款的违约处理（8.1.2）未提供施工场地的违约处理（8.1.3）其他违约行为及处理方式8.2承包人的违约责任（8.2.1）未按约定质量标准完成工程的违约处理（8.2.2）未按约定时间完成工程的违约处理（8.2.3）其他违约行为及处理方式第九章：争议解决9.1争议解决方式（9.1.1）友好协商解决（9.1.2）调解（9.1.3）仲裁9.2仲裁（9.2.1）仲裁机构（9.2.2）仲裁程序9.3诉讼（9.3.1）诉讼地点（9.3.2）诉讼程序第十章：合同的解除与终止10.1合同解除的条件（10.1.1）不可抗力导致的合同解除（10.1.2）双方协商一致解除合同（10.1.3）违约导致的合同解除10.2合同终止的条件（10.2.1）工程竣工并验收合格（10.2.2）合同到期（10.2.3）其他终止条件第十一章：保密条款11.1保密内容（11.1.1）合同双方的商业秘密（11.1.2）工程设计文件和技术资料11.2保密期限（11.2.1）保密期限的起止时间（11.2.2）保密期限的延长条件11.3违约责任（11.3.1）违反保密条款的违约处理第十二章：合同的转让与分包12.1合同转让（12.1.1）合同转让的条件（12.1.2）合同转让的程序12.2分包管理（12.2.1）分包工程的范围和条件（12.2.2）分包工程的管理和监督第十三章：其他条款13.1不可抗力（13.1.1）不可抗力的定义（13.1.2）不可抗力的处理方式13.2税法规定（13.2.1）税费的计算和支付（13.2.2）税费的责任承担13.3保险（13.3.1）保险的种类和范围（13.3.2）保险的办理和支付13.4环境保护（13.4.1）环境保护的要求和标准（13.4.2）环境保护的责任和义务第十四章：附件14.1附件列表（14.1.1）附件一：工程设计文件（14.1.2）附件二：施工图纸（14.1.3）附件三：技术规范（14.1.4）附件四：验收标准14.2附件内容（14.2.1）附件一的内容（14.2.2）附件二的内容（14.2.3）附件三的内容（14.2.4）附件四的内容合同双方签字：（发包人签字）（承包人签字）日期：××××年××月××日多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料质量符合国家及行业相关标准。若乙方未按甲方要求采购材料，导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。2.甲方监督工程进度甲方有权对工程进度进行监督。乙方应按照合同约定的工期完成工程，若乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金。甲方有权要求乙方采取措施加快工程进度，以确保工程按时完工。3.甲方对工程质量的控制甲方有权对工程质量进行控制。乙方应严格按照设计文件和技术规范进行施工，保证工程质量符合要求。若乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、修复，并承担相应费用。4.甲方对工程变更的管理甲方有权对工程变更进行管理。若甲方提出工程变更，乙方应按照甲方的要求进行调整。工程变更导致的费用增减及工期调整，双方应协商解决。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方负责工程质量乙方应对工程的施工质量负全责。工程完工后，乙方应按照约定进行自检、验收，并向甲方提供相关质量保证资料。若工程质量不符合约定，乙方应承担修复、返工等费用。2.乙方保证工程进度乙方应按照合同约定的工期完成工程。若乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金。乙方应采取措施加快工程进度，以确保工程按时完工。3.乙方对材料采购的管理乙方负责采购工程所需材料。乙方应保证材料质量符合国家及行业相关标准，若材料质量问题导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。4.乙方对工程安全的管理乙方应对施工现场的安全负全责。乙方应按照国家及行业相关安全标准进行施工，确保施工现场安全。若乙方施工过程中发生安全事故，乙方应承担相应责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。2.第三方中介的监督作用第三方中介有权对甲乙双方的合同履行情况进行监督。甲乙双方应积极配合第三方中介的监督工作，如实提供相关资料和信息。3.第三方中介的调解职责若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，第三方中介应主动进行调解。调解不成的，双方可依法寻求其他解决途径。4.第三方中介的费用第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定。双方应在合同中明确第三方中介的费用支付方式和金额。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.技术规范4.验收标准5.材料供应商名录6.施工进度计划7.质量保证资料8.安全施工方案9.保险单据10.环保审批文件11.工程变更记录12.违约金计算公式13.调解协议书14.验收报告二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程价款，视为违约。2.甲方未提供施工场地，导致乙方无法正常施工，视为违约。3.乙方未按约定质量标准完成工程，视为违约。4.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。5.乙方未按照设计文件和技术规范施工，导致工程质量问题，视为违约。6.乙方未采取措施保证施工现场安全，导致安全事故发生，视为违约。7.双方未按约定履行合同义务，导致工程进度延误，视为违约。8.双方在合同履行过程中发生争议，未能通过协商解决，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应支付给对方一定数额的货币作为违约的惩罚。3.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。5.保险：指为合同工程及其相关利益提供的保障，如建筑工程保险、第三方责任保险等。6.环保审批：指根据国家环保法规，对工程项目进行环境影响评价并进行审批的程序。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：solution:双方协商调整施工计划，乙方采取措施加快工程进度。2.材料质量问题：Solution:乙方更换供应商，对材料进行复验，确保质量符合要求。3.安全事故发生：Solution:乙方立即启动应急预案，报告相关部门，依法进行赔偿。4.合同争议：