厦门分包合同范本(2024版)

编号：__________厦门分包合同范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

厦门分包合同范本(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2合同双方1.3合同生效与终止1.4法律法规适用1.5合同语言及解释权第二章：分包工程范围及内容2.1分包工程概述2.2分包工程详细清单2.3分包工程量及质量标准2.4分包工程的时间安排第三章：分包商的义务与责任3.1分包商的基本义务3.2分包商的技术和施工要求3.3分包商的安全管理3.4分包商的材料与设备要求第四章：总包商的义务与责任4.1总包商的基本义务4.2总包商的技术和施工要求4.3总包商的安全管理4.4总包商的材料与设备要求第五章：合同价格与支付5.1合同价格5.2支付方式与时间5.3价格调整机制5.4税务处理第六章：工期与进度6.1工程进度计划6.2工期延误的处理6.3工程提前完成奖励6.4工程进度会议第七章：质量与检验7.1工程质量标准7.2质量检验程序7.3质量问题处理7.4工程验收与移交第八章：安全生产与环保8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环保要求与措施8.4职业健康安全第九章：违约责任与赔偿9.1违约行为及后果9.2赔偿责任与计算方式9.3违约争议解决方式9.4合同解除及后果第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁与诉讼10.3争议解决期间10.4继续履行合同义务第十一章：一般条款11.1不可抗力11.2合同的变更与解除11.3保密条款11.4合同的转让第十二章：合同附件12.1分包工程设计文件12.2分包工程施工图纸12.3分包工程相关标准规范12.4其他重要文件第十三章：其他约定13.1双方的其他补充约定13.2分包工程的专项要求13.3合同的补充协议13.4附件的有效期第十四章：附则14.1合同的完整性与互斥性14.2合同的签署与备案14.3合同的修订历史14.4合同的最终解释权合同编号_________第一章：总则1.1合同定义1.2合同双方1.3合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格且分包商完全履行合同义务之日终止。1.4法律法规适用本合同的订立、效力、解释、履行、修改和终止，以及解决合同争议的方式，均适用中华人民共和国法律。1.5合同语言及解释权本合同采用中文书写，如有歧义，以中文文本为准。合同的解释权归合同双方共同所有。第二章：分包工程范围及内容2.1分包工程概述分包商同意按照总包商的要求，完成项目的分包工程。2.2分包工程详细清单分包工程的详细清单详见附件一。2.3分包工程量及质量标准分包工程的工程量及质量标准详见附件二。2.4分包工程的时间安排分包工程的施工时间安排详见附件三。第三章：分包商的义务与责任3.1分包商的基本义务分包商应按照合同约定完成分包工程，并保证分包工程的质量和安全。3.2分包商的技术和施工要求分包商应按照总包商提供的技术和施工要求进行施工，并保证分包工程的质量和安全。3.3分包商的安全管理分包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，并承担因自身原因导致的安全事故的责任。3.4分包商的材料与设备要求分包商应按照合同约定使用材料和设备，并保证分包工程的质量和安全。第四章：总包商的义务与责任4.1总包商的基本义务总包商应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等，并支付分包工程的价款。4.2总包商的技术和施工要求总包商应按照合同约定提供技术和施工要求，并监督分包商按照技术和施工要求进行施工。4.3总包商的安全管理总包商应对施工现场的安全生产进行统一管理，并承担因总包商原因导致的安全事故的责任。4.4总包商的材料与设备要求总包商应对分包商使用的材料和设备进行验收，并保证分包工程的质量和安全。第五章：合同价格与支付5.1合同价格合同价格为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。5.2支付方式与时间总包商应按照合同约定的支付方式和时间向分包商支付合同价款。5.3价格调整机制合同价格的调整按照合同约定的价格调整机制进行。5.4税务处理合同双方应按照国家的税务法律法规进行税务处理。第八章：安全生产与环保8.1安全生产要求分包商应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，制定并执行施工安全措施，确保施工安全。8.2安全事故处理发生安全事故时，分包商应立即报告总包商和相关部门，并按照事故处理程序进行处理。8.3环保要求与措施分包商应遵守国家环保法律、法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。8.4职业健康安全分包商应关注施工过程中的职业健康安全问题，为施工人员提供必要的劳动保护措施。第九章：违约责任与赔偿9.1违约行为及后果双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。9.2赔偿责任与计算方式违约赔偿责任按照实际损失金额计算，并有权要求违约方支付违约金。9.3违约争议解决方式违约争议应通过协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.4合同解除及后果合同解除后，分包商应按照总包商的要求完成剩余工作，并承担因此产生的费用。第十章：争议解决10.1争议解决方式合同争议通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁与诉讼争议解决过程中，任何一方均不得干预对方的正常施工活动。10.3争议解决期间争议解决期间，双方应继续履行合同义务，除非双方另有约定。10.4继续履行合同义务第十一章：一般条款11.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均免责。11.2合同的变更与解除合同变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。11.3保密条款双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。11.4合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。第十二章：合同附件12.1分包工程设计文件详见附件四。12.2分包工程施工图纸详见附件五。12.3分包工程相关标准规范详见附件六。12.4其他重要文件详见附件七。第十三章：其他约定13.1双方的其他补充约定详见附件八。13.2分包工程的专项要求详见附件九。13.3合同的补充协议详见附件十。13.4附件的有效期附件自合同签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格且分包商完全履行合同义务之日终止。第十四章：附则14.1合同的完整性与互斥性本合同及其附件是双方完整的意思表示，取代了之前所有的口头或书面协商。14.2合同的签署与备案本合同自双方签字盖章并备案之日起生效。14.3合同的修订历史本合同的修订历史见附件十一。14.4合同的最终解释权本合同的解释权归合同双方共同所有。合同编号：_________签订地点：_________签订日期：_________总包商（盖章）：_________授权代表（签字）：_________分包商（盖章）：_________授权代表（签字）：_________多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保分包工程的质量和安全符合合同要求。甲方有权要求乙方对施工中的问题进行整改。1.2甲方变更权甲方有权根据项目需要，对分包工程的范围、内容、时间安排等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，并保证工程的顺利进行。1.3甲方终止权a)乙方严重违反合同约定，影响工程质量和安全；b)乙方无正当理由延迟工期超过合同约定的期限；c)乙方无法继续履行合同义务。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方自检权乙方应定期对分包工程的质量和安全进行自检，确保工程符合合同要求。乙方应向甲方提供自检报告。2.2乙方整改权乙方应在甲方提出整改要求后，及时整改施工中的问题，并承担因整改产生的费用。2.3乙方索赔权a)甲方延迟支付合同价款，导致乙方施工延误；b)甲方变更分包工程范围、内容或时间安排，导致乙方施工成本增加；c)甲方违反合同约定，导致乙方损失。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方监督权第三方中介有权对甲方和乙方的履行情况进行监督，确保双方按照合同约定履行义务。3.2第三方调解权第三方中介在甲方和乙方发生争议时，有权进行调解，协助双方解决争议。3.3第三方终止权第三方中介在甲方和乙方严重违反合同约定，影响工程质量和安全时，有权终止合同。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：分包工程设计文件附件二：分包工程施工图纸附件三：分包工程相关标准规范附件四：安全生产与环保措施附件五：职业健康安全指南附件六：材料与设备要求附件七：施工进度计划附件八：技术交底书附件九：分包工程详细清单附件十：合同补充协议附件十一：合同修订历史二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：a)未按约定时间支付价款b)未提供施工场地或施工条件c)未按约定提供技术和施工要求d)未履行安全生产管理职责e)违反合同约定导致工程质量问题2.乙方违约行为及认定：a)未按约定完成工程b)工程质量不符合约定标准c)施工安全不符合规定d)未按约定使用材料和设备e)延迟支付合同价款3.第三方中介违约行为及认定：a)未履行监督职责b)未公正调解争议c)未按约定时间终止合同d)未提供合格的调解服务三、法律名词及解释：1.分包合同：指总包商与分包商之间，就工程项目中的一部分工作内容进行约定的合同。2.安全生产：指在施工过程中，采取措施防止事故发生，保护人员安全和财产安全的活动。3.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务或履行不符合约定的行为。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：协商调整施工计划，合理分配人力资源，加强施工管理等。2.工程质量问题：解决办法：及时停工整改，追责相关人员，重新检验直至符合标准。3.安全事故发生：解决办法：立即启动应急预案，妥善处理伤员，调查事故原因，加强安全培训。4.