承包厂房建设的合同范本(2024版)

编号：__________承包厂房建设的合同范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

承包厂房建设的合同范本(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同签订依据1.2合同主体认定1.3合同文件组成1.4合同条款解释第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程地点2.3工程规模2.4工程目标第三章：合同主体3.1发包人3.2承包人3.3工程师第四章：工程价款4.1工程预算4.2合同价格4.3工程款支付4.4价格调整第五章：工程质量5.1工程质量标准5.2质量检验5.3质量争议处理第六章：工程进度6.1施工计划6.2进度控制6.3工期延误第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料设备验收第八章：施工安全8.1安全施工规定8.2安全事故处理8.3安全防护措施第九章：知识产权保护9.1知识产权归属9.2侵权责任9.3保密条款第十章：违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3工程师违约第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3诉讼第十二章：合同变更与解除12.1合同变更12.2合同解除12.3变更解除后的处理第十三章：附则13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同份数第十四章：其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3法律法规规定合同编号_________第一章：总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方协商一致签订的。1.2合同主体认定1.2.1发包人：指的是具有独立法人资格，按照合同约定承担工程发包义务的单位或个人。1.2.2承包人：指的是具有独立法人资格，按照合同约定承担工程施工义务的单位或个人。1.3合同文件组成本合同由合同、附件、补充协议和其他相关文件组成。各方签订的文件视为本合同组成部分，具有同等法律效力。1.4合同条款解释本合同未尽事宜，可由双方协商补充。合同条款的解释应符合国家法律法规的规定，违反法律法规的条款无效。第二章：工程概况2.1工程简介本工程是一座（厂房建设项目），位于（工程地点），占地面积（面积），总建筑面积（面积），工程内容包括（简述工程内容）。2.2工程地点工程位于（详细地址），地理位置优越，交通便利。2.3工程规模本工程规模为（规模等级），主要包括（主要建筑物、构筑物和设施）。2.4工程目标双方约定，工程应按照（工程质量标准）和（工程进度要求）完成。第三章：合同主体3.1发包人发包人应按合同约定履行合同义务，负责工程的发包、协调、监督等工作。3.2承包人承包人应按合同约定履行施工义务，保证工程质量、安全、进度等目标的实现。3.3工程师工程师负责施工现场的工程技术管理、质量监督、进度协调等工作。第四章：工程价款4.1工程预算工程预算为（总金额），预算内工程款支付按照（支付方式和时间）进行。4.2合同价格本合同价格为（总价或单价），包含工程预算内的全部工程内容。4.3工程款支付工程款支付按照（支付方式和时间）进行，支付条件为（支付条件）。4.4价格调整合同履行过程中，因市场行情变化、政策调整等原因导致工程价款变动的，双方可协商调整价格。第五章：工程质量5.1工程质量标准本工程质量标准按照（国家标准、行业标准或地方标准）执行。5.2质量检验工程质量检验包括（检验项目），检验方法按照（检验标准）进行。5.3质量争议处理工程质量争议由双方协商解决，必要时可委托第三方进行鉴定。第六章：工程进度6.1施工计划承包人应按照合同约定的时间节点提交施工计划，并报工程师批准。6.2进度控制工程师负责对施工进度进行监督和控制，确保工程按计划推进。6.3工期延误因承包人原因导致工期延误的，应按照合同约定承担违约责任。第七章：材料与设备7.1材料供应发包人负责供应工程所需的材料，材料质量应符合合同约定。7.2设备供应发包人负责供应工程所需的设备，设备质量应符合合同约定。7.3材料设备验收工程所需材料设备到达施工现场后，由工程师组织验收，合格后方可使用。第八章：施工安全8.1安全施工规定承包人应遵守国家和地方关于安全生产的法律、法规和规定，严格按照安全施工方案进行施工。8.2安全事故处理发生安全事故的，承包人应立即报告工程师和发包人，并采取有效措施防止事故扩大。安全事故的处理按照国家和地方的有关规定进行。8.3安全防护措施承包人应采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。第九章：知识产权保护9.1知识产权归属工程设计、施工过程中形成的知识产权，归（发包人或承包人）所有。9.2侵权责任侵犯他人知识产权的，由侵权方承担法律责任。9.3保密条款双方应对工程相关的技术资料、商业信息等保密，泄露保密信息的，应承担违约责任。第十章：违约责任10.1发包人违约发包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。10.2承包人违约承包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。10.3工程师违约工程师未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。第十一章：争议解决11.1争议解决方式双方发生合同争议的，可先协商解决；协商不成的，可以选择（仲裁或诉讼）解决。11.2仲裁双方同意将争议提交（仲裁委员会）进行仲裁。11.3诉讼双方同意将争议提交（法院）进行诉讼。第十二章：合同变更与解除12.1合同变更合同履行过程中，如需变更合同内容的，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2合同解除合同履行过程中，如需解除合同的，应经双方协商一致，并签订书面解除协议。12.3变更解除后的处理合同变更或解除后，双方应按照约定处理合同未履行部分的事宜。第十三章：附则13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同期限本合同的有效期限为（起始日期）至（终止日期）。13.3合同份数本合同一式（份数）份，双方各执（份数）份，具有同等法律效力。第十四章：其他条款14.1合同附件本合同附件包括（附件名称）。14.2补充协议双方可以在合同履行过程中签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3法律法规规定本合同的签订、履行、变更、解除和终止，应遵守国家法律法规的规定。（合同方签字盖章栏）发包人（签字）：承包人（签字）：工程师（签字）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应按照甲方的要求使用指定供应商的材料，并按照合同约定的价格支付。如乙方自行采购材料，须事先征得甲方同意，并承担额外采购成本。1.2甲方监督权甲方有权对施工现场进行监督，确保工程质量和进度符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和信息。1.3甲方变更权甲方有权在合同履行过程中对工程的设计、施工要求等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并承担因变更引起的额外费用。1.4甲方解除权甲方在合同履行过程中如有充分理由，可以解除合同。解除合同的，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方提前完成奖励乙方如提前完成工程，甲方应按照合同约定给予乙方提前完成奖励。提前完成奖励的计算方式和方法在合同附件中详细说明。2.2乙方质量保障乙方应对工程质量负全责。工程质量不符合合同约定的，乙方应承担修复费用，并按照合同约定支付违约金。2.3乙方保密义务乙方应对工程相关的技术资料、商业信息等保密，泄露保密信息的，应承担违约责任。保密信息的范围、保密期限等在合同附件中详细说明。2.4乙方不可抗力乙方因不可抗力导致无法履行合同的，应立即通知甲方，并按照合同约定承担相应责任。不可抗力的认定标准和处理方式在合同附件中详细说明。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，协助解决合同履行过程中的争议。中介机构的职责和权利在合同附件中详细说明。3.2第三方中介费用中介费用由甲方和乙方按照合同约定承担。中介费用的计算方式、支付时间和方式在合同附件中详细说明。3.3第三方中介解除权中介机构在合同履行过程中如有充分理由，可以解除合同。解除合同的，甲方和乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。3.4第三方中介保密义务中介机构应对工程相关的技术资料、商业信息等保密，泄露保密信息的，应承担违约责任。保密信息的范围、保密期限等在合同附件中详细说明。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细3.材料设备供应清单4.安全施工方案5.知识产权归属确认书6.保密协议7.提前完成奖励计算方法8.不可抗力认定标准9.中介费用计算方式10.合同变更协议11.合同解除协议12.工程质量标准及检验方法13.争议解决方式确认书14.合同履行过程中出现的问题及解决办法汇总二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定支付工程款，视为违约。2.乙方未按合同约定完成工程，视为违约。3.工程师未按合同约定进行监督和管理，视为违约。4.甲方未按合同约定提供材料设备，视为违约。5.乙方未按合同约定使用甲方提供的材料设备，视为违约。6.甲方未按合同约定履行保密义务，视为违约。7.乙方未按合同约定履行保密义务，视为违约。8.甲方未按合同约定进行合同变更或解除，视为违约。9.乙方未按合同约定进行合同变更或解除，视为违约。10.中介机构未按合同约定履行协调职责，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。3.知识产权：指工程设计、技术成果等依法受到保护的知识产权。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.仲裁：指合同双方约定的争议解决方式之一，通过仲裁委员会进行。7.诉讼：指合同双方约定的争议解决方式之一，通过法院进行。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工期，必要时签订补充协议。2.材料设备质量问题：及时更换或修复，索赔损失。3.安全事故：立即报告，采取措施防止扩大，按约定处理。4.知识产权侵权：停止侵权行为，赔偿损失。5.保密信息泄露：加强保密措施，违约方承担责任。6.不可抗力事件：提供相关证明，协商调整合同履行。7.合同变更解除：双方协商一致，签订书面协议。五、所有应用场