博物馆建设工程施工合同(2024版)

编号：__________博物馆建设工程施工合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

博物馆建设工程施工合同(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所1.3合同相关术语定义第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式3.4支付时间表第四章：工期及进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3工程进度计划4.4工期延误及延长第五章：施工质量5.1质量标准5.2质量控制措施5.3质量验收5.4质量争议处理第六章：材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收6.4材料和设备保管第七章：施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3安全教育培训7.4施工现场管理第八章：知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任8.3保密条款第九章：违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁机构10.3诉讼管辖第十一章：合同的变更、解除和终止11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3合同终止条件第十二章：其他条款12.1合同的成立、生效和解除12.2信息的保密性12.3法律适用12.4合同的份数第十三章：附件13.1附件一：工程设计文件13.2附件二：施工图纸13.3附件三：材料和设备清单13.4附件四：验收标准和方法第十四章：签署页14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3合同签署日期合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方名称及住所甲方名称为：中华人民共和国省市博物馆，住所为省市区路号。1.2乙方名称及住所乙方名称为：中华人民共和国省市建筑工程有限公司，住所为省市区路号。1.3合同相关术语定义本合同中的“甲方”指中华人民共和国省市博物馆；“乙方”指中华人民共和国省市建筑工程有限公司。第二章：工程概况2.1工程名称工程名称为：省市博物馆建设工程。2.2工程地点工程地点为：省市区路号。2.3工程规模工程规模为：平方米，包括个展区，个公共服务区，个办公区。2.4工程内容工程内容包括：建筑主体结构施工、装饰装修施工、机电设备安装施工、园林景观施工等。第三章：合同价格3.1合同总价合同总价为人民币亿元（大写：人民币玖拾捌亿捌仟万零捌佰元整），币种为人民币。3.2价格调整条件价格调整的条件为：材料价格波动超过±5%，人工费用波动超过±5%，以及其他不可抗力因素导致的费用变动。3.3支付方式支付方式为：按工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方另行商定。3.4支付时间表支付时间表由双方根据工程进度另行商定。第四章：工期及进度4.1开工日期开工日期为：2024年X月X日。4.2竣工日期竣工日期为：202X年X月X日。4.3工程进度计划工程进度计划由乙方制定，并于每月末向甲方报告工程进度。4.4工期延误及延长工期延误的原因非乙方所能预见或克服的，乙方不承担责任。如因乙方原因导致工期延误，乙方应按合同约定向甲方支付违约金。第五章：施工质量5.1质量标准施工质量应符合国家及行业相关标准和规范，并满足甲方要求。5.2质量控制措施乙方应制定质量控制措施，并进行自检、互检和甲方检。5.3质量验收工程竣工后，甲方应组织验收，乙方应提供相关资料和试验报告。5.4质量争议处理质量争议由双方协商解决，如协商不成，可按合同约定的争议解决方式处理。第六章：材料与设备6.1材料供应乙方负责采购施工所需材料，并保证材料质量。6.2设备供应乙方负责采购施工所需设备，并保证设备质量。6.3材料和设备验收甲方对乙方供应的材料和设备进行验收，不符合要求的，乙方应负责更换或修复。6.4材料和设备保管乙方应妥善保管施工材料和设备，防止损失和损坏。第八章：知识产权保护8.1知识产权归属本工程的所有设计、施工图纸、技术文件等知识产权归甲方所有。8.2侵权责任乙方应保证施工过程中不侵犯他人知识产权，如发生侵权，乙方承担全部责任。8.3保密条款乙方应对甲方提供的技术和商业秘密保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。第九章：违约责任9.1甲方违约责任甲方如未按约定支付款项，应支付违约金，并承担乙方因此造成的损失。9.2乙方违约责任乙方如未按约定完成工程，应支付违约金，并承担甲方因此造成的损失。9.3违约赔偿违约方应承担因违约产生的直接经济损失及甲方因此遭受的间接损失。第十章：争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁机构双方同意提交仲裁委员会仲裁。10.3诉讼管辖诉讼管辖地为合同签订地人民法院。第十一章：合同的变更、解除和终止11.1合同变更条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除条件合同解除的条件为：双方协商一致；不可抗力导致合同无法履行；法律规定的其他解除条件。11.3合同终止条件合同终止的条件为：工程竣工并验收合格；合同约定的期限届满；法律规定的其他终止条件。第十二章：其他条款12.1合同的成立、生效和解除本合同自双方签字盖章之日起成立，自合同签订之日起生效，至合同约定的期限届满时解除。12.2信息的保密性乙方应对合同履行过程中的相关信息保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。12.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.4合同的份数本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。第十三章：附件13.1附件一：工程设计文件13.2附件二：施工图纸13.3附件三：材料和设备清单13.4附件四：验收标准和方法第十四章：签署页14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3合同签署日期甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________合同签署日期：______________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定部分材料供应商，乙方应按照甲方指定的供应商进行采购。如有特殊情况，乙方需提前向甲方申请并获得甲方书面同意。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、进度和安全符合合同要求。乙方应提供必要的便利条件，不得拒绝甲方的监督。3.甲方变更权甲方在不影响工程质量和进度的前提下，有权对工程的设计和施工内容进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划并予以实施。4.甲方提前验收权甲方有权在合同约定的竣工日期前对工程进行提前验收。如甲方提出提前验收，乙方应做好相应的准备工作，确保工程符合验收标准。5.甲方索赔权如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方支付违约金及赔偿因此造成的损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量保障乙方应对施工过程中的质量问题负责，如工程质量不符合合同约定，乙方应承担修复及赔偿责任。2.乙方进度保障乙方应确保工程按合同约定的进度进行，如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金，并承担甲方因此造成的损失。3.乙方安全责任乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的人员和设备安全。如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。4.乙方材料和设备保管乙方应对施工过程中使用的材料和设备进行妥善保管，防止损失和损坏。如因乙方原因导致材料和设备损坏，乙方应承担赔偿责任。5.乙方保密义务乙方应对合同履行过程中的相关信息保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。如乙方泄露甲方商业秘密，乙方应承担违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，协助双方履行合同义务。如第三方中介未能履行协调职责，导致合同纠纷，第三方中介应承担相应的责任。2.第三方中介费用第三方中介的报酬由甲方和乙方协商确定。如双方未能就报酬达成一致，甲方和乙方均有权拒绝支付第三方中介的费用。3.第三方中介的独立性第三方中介在履行协调职责时，应保持独立公正的立场，不得偏袒任何一方。如第三方中介未能保持独立性，导致合同纠纷，第三方中介应承担相应的责任。4.第三方中介的解除权甲方和乙方均有权书面通知解除与第三方中介的合同关系。解除通知发出后，第三方中介应立即停止履行中介职责，并退出施工现场。5.第三方中介的赔偿责任如第三方中介因故意或过失导致合同纠纷，第三方中介应承担相应的赔偿责任。第三方中介的赔偿责任不免除其应承担的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.材料和设备清单4.验收标准和方法5.工程进度计划6.质量控制措施7.安全管理制度8.保密协议9.变更协议10.违约金计算公式11.索赔申请表格12.事故报告模板13.材料和设备验收记录14.施工质量检查记录15.施工进度报告二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付款项，视为违约。2.乙方未按约定完成工程，视为违约。3.乙方使用未经甲方同意的材料和设备，视为违约。4.乙方未按合同约定的质量标准施工，视为违约。5.乙方未按合同约定的工期完成工程，视为违约。6.甲方未按约定提供施工场地和条件，视为违约。7.甲方未按约定提供设计变更要求，视为违约。8.乙方未按约定履行安全防护措施，视为违约。9.乙方未按约定履行保密义务，视为违约。10.其他双方在合同中约定的违约行为。三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的竣工日期。5.质量验收：双方按照合同约定的标准和方法对工程质量进行检查。6.索赔：一方因对方违约行为要求对方承担违约责任的行为。7.仲裁：合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决。8.诉讼：合同双方通过法院解决争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整施工计划，合理分配人力资源。2.材料质量问题：立即暂停使用不合格材料，更换合格材料。3.设计变更：双方协商确定变更内容，签订变更协议。4.安全事故：及时报告并采取措施，防止事故扩大，协商赔偿。5.合同争议：友好协商解决，如协商不成，可提交仲