2024建设工程施工合同补充协议书样本

编号：__________2024建设工程施工合同补充协议书样本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程施工合同补充协议书样本合同目录一、前言1.1合同背景1.2合同目的1.3合同适用范围二、术语解释2.1专业术语定义2.2常用词汇解释三、工程概述3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容四、合同主体4.1发包人信息4.2承包人信息4.3监理人信息五、工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期要求5.3进度调整六、工程质量与标准6.1工程质量要求6.2质量检验标准6.3质量保证措施七、合同价款与支付7.1合同总价7.2价款支付方式7.3进度款支付7.4价格调整八、施工材料与设备8.1材料供应8.2设备供应8.3材料验收九、施工安全与环保9.1安全措施9.2环保措施9.3安全事故处理十、违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3法律适用十一、合同的变更、解除与终止11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止十二、其他约定12.1保密条款12.2广告宣传12.3培训与技术支持十三、合同的生效、修改与解除13.1合同生效条件13.2合同修改13.3合同解除十四、附件14.1附件目录14.2相关文件14.3图纸与技术资料合同编号_________一、前言1.1合同背景：根据《2024建设工程施工合同》的执行情况，双方就工程进度、工程质量、合同价款等方面达成一致，特制定本补充协议。1.2合同目的：确保工程顺利实施，明确双方权利义务，确保工程质量、进度和投资控制目标的实现。1.3合同适用范围：本补充协议适用于《2024建设工程施工合同》中所述的工程。二、术语解释2.1专业术语定义：（1）发包人：指合同中约定的委托施工的一方。（2）承包人：指合同中约定的承担施工的一方。（3）监理人：指合同中约定的负责工程监理的一方。2.2常用词汇解释：（1）合同总价：指合同约定的工程总造价。（2）进度款：指根据工程进度按约定比例支付的合同价款。（3）合同变更：指合同实施过程中，因特殊情况需对合同内容进行修改或调整。三、工程概述3.1工程名称：__________3.2工程地点：__________3.3工程规模：__________3.4工程内容：__________四、合同主体4.1发包人信息：（1）名称：__________（2）地址：__________（3）联系人：__________（4）联系方式：__________4.2承包人信息：（1）名称：__________（2）地址：__________（3）联系人：__________（4）联系方式：__________4.3监理人信息：（1）名称：__________（2）地址：__________（3）联系人：__________（4）联系方式：__________五、工程进度与工期5.1工程进度计划：双方根据工程实际情况制定工程进度计划，并相互通知。5.2工期要求：按照约定的工期要求完成工程。5.3进度调整：如因特殊情况需要调整进度计划，双方协商一致后进行调整。六、工程质量与标准6.1工程质量要求：按照国家和行业相关标准、规范要求进行施工，保证工程质量。6.2质量检验标准：双方根据工程特点确定质量检验标准。6.3质量保证措施：承包人应制定质量保证措施，并提交发包人审查。七、合同价款与支付7.1合同总价：双方根据工程实际情况确定合同总价。7.2价款支付方式：双方约定采用何种方式支付价款。7.3进度款支付：按照工程进度按约定比例支付进度款。7.4价格调整：如因特殊情况需要调整合同价款，双方协商一致后进行调整。八、施工材料与设备8.1材料供应：承包人负责供应合同约定的建筑材料，并保证材料质量。8.2设备供应：承包人负责供应合同约定的施工设备，并保证设备正常运行。8.3材料验收：发包人按约定对承包人供应的材料进行验收。九、施工安全与环保9.1安全措施：承包人应制定施工安全措施，并提交发包人审查。9.2环保措施：承包人应制定施工环保措施，并提交发包人审查。9.3安全事故处理：发生安全事故时，承包人应立即报告发包人和监理人，并按约定处理。十、违约责任与争议解决10.1违约责任：双方按约定承担违约责任。10.2争议解决方式：如发生争议，双方可协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.3法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。十一、合同的变更、解除与终止11.1合同变更：双方协商一致后，可对合同内容进行变更。11.2合同解除：双方协商一致后，可解除合同。11.3合同终止：合同约定的工程完工且验收合格后，本合同终止。十二、其他约定12.1保密条款：双方对合同履行过程中获悉的对方商业秘密和机密信息予以保密。12.2广告宣传：双方约定关于工程广告宣传的相关事项。12.3培训与技术支持：承包人为发包人提供培训和技术支持。十三、合同的生效、修改与解除13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改：双方协商一致后，可对合同进行修改。13.3合同解除：双方协商一致后，可解除合同。十四、附件14.1附件目录：详细列出附件名称和内容。14.2相关文件：包括合同签订依据、工程技术资料等。14.3图纸与技术资料：详细列出图纸和技术资料的名称和内容。（合同方签字盖章区域）发包人（盖章）：__________承包人（盖章）：__________监理人（盖章）：__________签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更权：甲方在不违反合同约定的前提下，有权根据工程实际情况对工程内容、工程进度、工程质量标准等进行变更。乙方应按照甲方的变更通知执行，并及时调整施工计划。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的资料和信息。1.3甲方终止权：在合同履行过程中，如乙方严重违反合同约定，甲方有权终止合同。终止合同后，乙方应按照甲方的要求承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方提前完成奖励：如乙方提前完成合同约定的工程，甲方应按照约定的标准支付提前完成奖励。2.2乙方质量保障：乙方应承担工程质量的责任，如发生质量问题，乙方应负责修复并承担由此产生的费用。2.3乙方违约金：如乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方支付违约金。违约金的计算方法和标准按照合同约定的方式进行。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲方、乙方之间的关系，处理合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担，具体分担比例按照合同约定的方式进行。3.3第三方中介的解除：如第三方中介未能履行其职责，甲方和乙方均有权解除与第三方中介的合同。解除合同后，第三方中介应按照甲乙方的要求承担相应的违约责任。（合同方签字盖章区域）发包人（盖章）：__________承包人（盖章）：__________第三方中介（盖章）：__________签订日期：__________附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸和技术资料2.工程量清单3.施工方案和施工组织设计4.合同协议书5.补充协议书6.工程进度计划表7.工程质量标准和要求8.材料和设备供应合同9.安全文明施工保证措施10.环境保护措施方案11.工程变更通知单12.工程验收报告13.工程结算报告14.违约金计算公式和相关依据二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定的时间和质量完成工程，视为违约。2.乙方未按合同约定的进度计划施工，视为违约。3.乙方使用不符合合同约定的材料或设备，视为违约。4.乙方未按合同约定的安全标准施工，造成安全事故的，视为违约。5.乙方未按合同约定的环保标准施工，造成环境污染的，视为违约。6.甲方未按合同约定的时间支付进度款，视为违约。7.甲方未按合同约定的金额支付违约金，视为违约。8.第三方中介未按合同约定的职责履行义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同违约：是指合同一方或双方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。2.工程进度：是指工程按照合同约定的时间节点进行施工的过程。3.工程质量：是指工程符合国家相关标准和规范要求的程度。4.违约金：是指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.第三方中介：是指独立于甲方和乙方之外的，负责协调和监督合同履行的一方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方协商一致后，可调整工程进度计划，并采取措施确保工程按时完成。2.工程质量问题：发现问题后，及时通知对方，并由乙方负责修复，修复合格后继续施工。3.材料和设备供应不足：及时与供应商沟通，协商解决供应问题，确保工程顺利进行。4.安全事故发生：立即报告对方和监理人，按约定处理