工业园区人防门施工合同

工业园区人防门施工合同合同编号：__________鉴于业主委托施工方进行工业园区人防门的施工，为确保工程质量、安全和社会公共利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：工业园区人防门施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于人防门的采购、安装、调试、验收等。第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：￥_________元。2.2乙方报价包括但不限于人防门的成本、安装费、调试费、验收费等。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后，业主支付乙方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程验收合格后，业主支付乙方工程总价款的60%；（3）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，业主支付给乙方。第三条施工期限3.1乙方向业主承诺，人防门施工工程自合同签订之日起，工期为____个月。3.2乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付业主违约金，违约金为合同总价款的千分之五。第四条工程质量4.1乙方应按照我国相关法律法规、行业标准和设计文件的要求进行施工，确保人防门工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应按照验收意见整改，直至达到验收标准。4.3质保期内，人防门出现质量问题，乙方负责免费维修或更换。第五条安全生产5.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场安全管理规定，做好安全生产管理工作。5.2乙方应确保施工现场的安全，防止安全事故的发生，如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。第六条违约责任6.1乙方违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。6.2业主未按约定支付合同价款，应支付乙方违约金，违约金为合同总价款的千分之五。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.人防门施工设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.施工合同专用条款4.施工合同通用条款5.安全生产管理协议6.工程质量保修书7.相关法律法规、行业标准及设计文件8.工程验收标准及方法9.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，视为违约。2.乙方施工质量不符合国家法律法规、行业标准和设计文件要求，视为违约。3.乙方未按照安全生产管理规定进行施工，导致安全事故的，视为违约。4.业主未按约定支付合同价款，视为违约。5.双方其他约定的违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中委托施工的一方。2.乙方：指合同中承担施工的一方。3.合同价款：指双方约定的完成合同工程所需支付的金额。4.工期：指乙方完成合同工程的时间。5.质保金：指作为工程质量保证的预留款项。6.违约金：指一方违约时，按约定向对方支付的赔偿金。7.安全生产：指在施工过程中，采取措施防止事故发生，确保人员生命财产安全。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：按合同约定向业主支付违约金，并根据实际情况制定整改措施。2.工程质量问题：解决办法：乙方负责整改，直至达到验收标准。如无法整改，乙方应承担相应责任。3.安全事故发生：解决办法：乙方立即启动应急预案，配合调查，承担相应责任。4.业主支付违约：解决办法：业主按约定支付违约金，并尽快履行合同付款义务。五、所有应用场景：1.工业园区等人防重点区域