建设工程合同

建设工程合同第一篇范文：合同编号：__________甲方：__________（以下简称“甲方”）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：__________（以下简称“乙方”）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的承建方，双方为了共同遵守合同条款，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，经充分协商，特订立本合同，并达成以下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程投资估算：__________二、合同价格2.1合同总价：双方经协商一致，确定本合同的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2价格条款：本合同价格包括但不限于工程设计、施工、设备采购、材料供应、安装、调试、培训、验收等费用。2.3价格调整：合同执行过程中，如遇不可抗力等因素导致工程成本发生重大变化，双方可协商调整合同价格。三、合同工期3.1开工日期：双方约定本工程开工日期为__________年__________月__________日。3.2竣工日期：双方约定本工程竣工日期为__________年__________月__________日。3.3工期延误：如乙方原因导致工程延期，应按违约责任处理；如甲方原因导致工程延期，应顺延合同工期。四、质量标准4.1工程质量：本工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求，达到__________等级。4.2质量保证：乙方应承担工程质量保证责任，自工程竣工验收合格之日起__________年内，对因施工原因造成的质量问题负责维修或更换。五、支付方式5.1预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款。5.2进度款：工程进度达到约定的__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%。5.3竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%。5.4质保金：甲方预留合同总价款的__________%作为质保金，工程质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。六、违约责任6.1甲方违约：甲方违反合同约定，导致乙方损失的，应承担违约责任，向乙方支付赔偿金。6.2乙方违约：乙方违反合同约定，导致甲方损失的，应承担违约责任，向甲方支付赔偿金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同附件：本合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术规范等。8.2合同修改：本合同如需修改，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。8.3合同保密：双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。九、合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日起终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：__________（以下简称“甲方”）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：__________（以下简称“乙方”）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________第三方：__________（以下简称“第三方”）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的承建方，第三方为工程质量监督及验收方，为了共同遵守合同条款，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，经充分协商，特订立本合同，并达成以下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程投资估算：__________二、第三方职责2.1第三方作为工程质量监督及验收方，应确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。2.2第三方应按照合同约定的时间节点对工程进行监督和验收，并对工程质量问题提出整改意见。2.3第三方应对乙方的施工过程进行全程监督，确保乙方按照合同约定的标准进行施工。三、甲方权益保障3.1甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，确保乙方按照合同约定的标准进行施工。3.2甲方有权根据合同约定，对乙方进行奖励或罚款。3.3甲方在合同约定的范围内，有权对工程进行修改和调整。3.4甲方在合同约定的时间内，有权对工程进行验收。四、乙方义务及限制4.1乙方应按照合同约定的标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。4.2乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，确保工程进度不受影响。4.3乙方应接受甲方的监督和检查，对甲方的意见和建议进行整改。4.4乙方在合同约定的范围内，不得对工程进行修改和调整。4.5乙方在合同约定的时间内，不得对工程进行验收。五、合同价格5.1合同总价：双方经协商一致，确定本合同的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。5.2价格条款：本合同价格包括但不限于工程设计、施工、设备采购、材料供应、安装、调试、培训、验收等费用。5.3价格调整：合同执行过程中，如遇不可抗力等因素导致工程成本发生重大变化，双方可协商调整合同价格。六、合同工期6.1开工日期：双方约定本工程开工日期为__________年__________月__________日。6.2竣工日期：双方约定本工程竣工日期为__________年__________月__________日。6.3工期延误：如乙方原因导致工程延期，应按违约责任处理；如甲方原因导致工程延期，应顺延合同工期。七、违约责任7.1甲方违约：甲方违反合同约定，导致乙方损失的，应承担违约责任，向乙方支付赔偿金。7.2乙方违约：乙方违反合同约定，导致甲方损失的，应承担违约责任，向甲方支付赔偿金。7.3第三方违约：第三方违反合同约定，导致甲方或乙方损失的，应承担违约责任，向甲方或乙方支付赔偿金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、第三方介入的意义和目的第三方作为工程质量监督及验收方，其介入的意义和目的在于确保工程质量的可靠性和安全性，确保工程符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。通过第三方的监督和验收，可以有效地保障甲方的权益，确保工程进度和投资控制目标的实现。十、甲方为主导的目的和意义甲方作为建设工程的需求方，其为主导的目的和意义在于确保乙方的施工过程符合合同约定的标准，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。通过甲方的监督和检查，可以有效地约束乙方的行为，保障甲方的权益。同时，甲方为主导也有利于促进乙方积极履行合同约定，提高工程质量。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：__________（以下简称“甲方”）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：__________（以下简称“乙方”）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________第三方：__________（以下简称“第三方”）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为产品研发需求方，乙方为产品研发承建方，第三方为产品研发质量监督及验收方，为了共同遵守合同条款，确保产品研发质量、安全性、进度和投资控制等目标的实现，经充分协商，特订立本合同，并达成以下协议：一、产品研发概况1.1产品研发名称：__________1.2产品研发内容：__________1.3产品研发规模：__________1.4产品研发投资估算：__________二、第三方职责2.1第三方作为产品研发质量监督及验收方，应确保产品研发质量符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。2.2第三方应按照合同约定的时间节点对产品研发进行监督和验收，并对产品研发质量问题提出整改意见。2.3第三方应对乙方的研发过程进行全程监督，确保乙方按照合同约定的标准进行研发。三、乙方权益保障3.1乙方有权对甲方的工作进行监督和检查，确保甲方按照合同约定的标准提供研发条件。3.2乙方有权根据合同约定，对甲方进行奖励或罚款。3.3乙方在合同约定的范围内，有权对产品研发进行修改和调整。3.4乙方在合同约定的时间内，有权对产品研发进行验收。四、甲方义务及限制4.1甲方应按照合同约定的标准提供研发条件，确保产品研发质量符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。4.2甲方应按照合同约定的时间节点完成研发，确保产品研发进度不受影响。4.3甲方应接受乙方的监督和检查，对乙方的意见和建议进行整改。4.4甲方在合同约定的范围内，不得对产品研发进行修改和调整。4.5甲方在合同约定的时间内，不得对产品研发进行验收。五、合同价格5.1合同总价：双方经协商一致，确定本合同的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。5.2价格条款：本合同价格包括但不限于产品研发、设备采购、材料供应、安装、调试、培训、验收等费用。5.3价格调整：合同执行过程中，如遇不可抗力等因素导致研发成本发生重大变化，双方可协商调整合同价格。六、合同工期6.1研发开始日期：双方约定本产品研发开始日期为__________年__________月__________日。6.2研发完成日期：双方约定本产品研发完成日期为__________年__________月__________日。6.3工期延误：如乙方原因导致研发延期，应按违约责任处理；如甲方原因导致研发延期，应顺延合同工期。七、违约责任7.1甲方违约：甲方违反合同约定，导致乙方损失的，应承担违约责任，向乙方支付赔偿金。7.2乙方违约：乙方违反合同约定，导致甲方损失的，应承担违约责任，向甲方支付赔偿金。7.3第三方违约：第三方违反合同约定，导致甲方或乙方损失的，应承担违约责任，向甲方或乙方支付赔偿金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、乙方为主导的目的和意义乙方作为产品研发的承建方，其为主导的目