一级造价工程师《造价管理》2024年衡阳市珠晖区高分通关卷含解析

一级造价工程师《造价管理》2024年衡阳市珠晖区高分通关卷第1题：单选题(本题1分)根据《建设工程价款结算暂行办法》，对于施工承包单位递交的金额为6000万元的工程竣工结算报告，建设单位的审查时限是（）天。A.30B.45C.60D.90第2题：单选题(本题1分)按照项目融资程序，需要在融资决策分析阶段进行的工作是（）。A.任命项目融资顾问B.确定项目投资结构C.评价项目融资结构D.分析项目风险因素第3题：单选题(本题1分)某工程划分为3个施工过程，4个施工段，组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为8天、4天、4天，则该工程的流水作业工期为（）天。A.32B.28C.36D.24第4题：单选题(本题1分)下列项目中，属于不实行资本金制度的项目是（）。A.经营性固定资产投资项目B.公益性项目C.基础设施项目D.小型项目第5题：单选题(本题1分)根据《民法典》合同编，下列关于格式合同条款的说法，正确的是（）。A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利B.《民法典》合同编规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当做出有利于提供格式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款第6题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限为（）年。A.1B.2C.3D.5第7题：单选题(本题1分)关于垫资的说法，正确的是（）。A.法律、行政法规明确禁止垫资行为B.垫资的法律性质是工程欠款C.当事人约定垫资利息时，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍D.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息第8题：单选题(本题1分)生产性建设项目的总投资包括（）两部分。A.建安工程投资和设备.工器具购置费B.建安工程投资和工程建设其他费用C.固定资产投资和流动资产投资D.固定资产静态投资和动态投资第9题：单选题(本题1分)如果每年年初存入银行100万元，年利率3%，按年复利计算，则第三年年末的本利和为（）万元。A.109.27B.309.09C.318.36D.327.62第10题：单选题(本题1分)为新建项目筹集债务资金时，对利率结构起决定性作用的因素是（）。A.进入市场的利率走向B.借款人对于融资风险的态度C.项目现金流量的特征D.资金筹集难易程度第11题：单选题(本题1分)用来评价投资方案经济效果的净现值率指标是指项目净现值与（）的比值。A.固定资产投资总额B.建筑安装工程投资总额C.项目全部投资现值D.建筑安装工程全部投资现值第12题：单选题(本题1分)下列关于工程项目目标控制方法的说法，正确的是（）。A.通过因果分析图，可以发现工程项目中主要的质量问题B.直方图是一种用来寻找影响工程质量主要因素的有效工具C.网络计划法和香蕉曲线都可以用来控制工程进度D.控制图法和排列图法分别属于质量控制的静态和动态分析方法第13题：单选题(本题1分)既有法人作为项目法人的，下列项目资本金来源中，属于既有法人外部资金来源的是（）。A.企业增资扩股B.企业银行存款C.企业资产变现D.企业产权转让第14题：单选题(本题1分)采用PFI融资方式，政府部门与私营部门签署的合同类型是（）。A.服务合同B.特许经营合同C.承包合同D.融资租赁合同第15题：单选题(本题1分)关于项目资本金的说法，正确的是（）。A.项目资本金是债务性资金B.项目法人要承担项目资本金的利息C.投资者可转让项目资本金D.投资者可抽回项目资本金第16题：单选题(本题1分)施工图预算审查方法中，审查速度快但审查精度较差的是（）。A.标准预算审查法B.对比审查法C.分组计算审查法D.全面审查法第17题：单选题(本题1分)借款1000万，四年，年利率6%，复利计息，年末结息。第四年末需要支付多少（）万元。A.1030B.1060C.1240D.1262第18题：单选题(本题1分)根据《标准设计施工总承包招标文件》发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后（）天内，将进度应付款支付给承包人。A.7B.14C.28D.42第19题：单选题(本题1分)根据《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发[2019]26号），水泥项目项目资本金占项目总投资的最低比例为（）。A.0．35B.0．4C.0．3D.0．25第20题：单选题(本题1分)在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3第21题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资项目实行（）。A.核准制B.审批制C.登记备案制D.专家评议制度第22题：单选题(本题1分)为核算施工成本，施工项目经理部应建立和健全以（）为对象的成本核算财务体系。A.单位工程B.单项工程C.分部工程D.分项工程第23题：单选题(本题1分)根据《合同法》，执行政府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是（）。A.遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行B.遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行C.无论价格上涨或下降，均按照新价格执行D.无论价格上涨或下降，均按照原价格执行第24题：单选题(本题1分)进行建设工程限额设计时，评价和优化设计方案采用的方法是（）。A.技术经济分析法B.工期成本分析法C.全寿命周期成本分析法D.价值指数分析法第25题：单选题(本题1分)某项目总投资2000万元，其中债务资金500万元，项目运营期内年平均净利润200万，年平均息税20万，则该项目的总投资收益率为（）。A.10%B.11%C.13.3%D.14.7%第26题：单选题(本题1分)招标人在施工招标文件中规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款时，投标人可采用的报价策略是（）。A.适当提高暂定金额分项内容的单价B.适当减少暂定金额中的分项工程量C.适当降低暂定金额分项内容的单价D.适当增加暂定金额中的分项工程量第27题：单选题(本题1分)下列选项中，属于开标、评标与授标阶段投标人工作的是（）。A.组织开标会议B.编制投标文件C.进行市场调研D.签订施工合同第28题：单选题(本题1分)关于投资方案不确定性分析与风险分析的说法，正确的是（）。A.敏感性分析只适用于财务评价B.风险分析只适用于国民经济评价C.盈亏平衡分析只适用于财务评价D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价第29题：单选题(本题1分)下列工程项目中，（）既是工程项目施工生产活动的基础，又是工程质量形成的直接过程。A.分部工程B.分项工程C.单项工程D.单位工程第30题：单选题(本题1分)根据《政府采购法实施条例》相关规定，采购人需要澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。A.5B.15C.20D.28第31题：单选题(本题1分)某建设单位2018年3月5日申请办理施工许可证，施工许可证载明的时间是同年5月7日，6月10日办证机关电话通知前来领证，6月17日建设单位领了施工许可证，建设单位应当自（）起3个月内开工。A.2018年3月5日B.2018年5月7日C.2018年6月10日D.2018年6月17日第32题：单选题(本题1分)按照工程建设项目发展的内在规律，投资建设一个工程项目都要经过投资决策和建设实施两个发展时期。这两个发展时期又可分为若干个阶段，它们之间（）。A.次序可以颠倒，但不能交叉B.次序不能颠倒，但可以合理交叉C.次序不能颠倒，也不能交叉D.次序可以颠倒，也可以交叉第33题：单选题(本题1分)投保建筑工程一切险，在保险期限内，若保险单列明的被保险财产在列明的工地范围内，有下列情形时，保险人应承担赔偿责任的是（）。A.因发生除外责任之外的任何自然灾害或意外事故造成的物资损失时，被保险人采取施救措施而支出的合理费用B.设计错误引起的损失和费用C.因原材料缺陷或工艺不善引起的被保险人财产本身的损失D.非外力引起的机械或电气装置的本身损失第34题：单选题(本题1分)工程项目盈亏平衡分析的特点是（）。A.能够预测项目风险发生的概率，但不能确定项目风险的影响程度B.能够确定项目风险的影响范围，但不能量化项目风险的影响效果C.能够分析产生项目风险的根源，但不能提出应对项目风险的策略D.能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源第35题：单选题(本题1分)在价值工程研究对象彼此相差较大且时间紧迫的情况下，确定价值工程研究对象可选用的方法是（）。A.因素分析法B.强制确定法C.价值指数法D.回归分析法第36题：单选题(本题1分)下列选项中，属于流动负债的是（）。A.库存现金B.预收账款C.应收账款D.预付账款第37题：单选题(本题1分)以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。A.10B.20C.30D.40第38题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，下列关于招标代理机构的描述不正确的是（）。A.招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围内开展招标代理业务B.招标人应当与被委托的招标代理机构签订书面委托合同C.招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标D.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询第39题：单选题(本题1分)对于大型复杂工程项目，施工标段划分较多时，对建设单位的影响是（）。A.有利于工地现场的布置与协调B.有利于得到较为合理的报价C.不利于选择有专长的承包单位D.不利于设计图纸的分期供应第40题：单选题(本题1分)价值工程的功能，一般是指（）。A.动态功能B.基本功能C.使用功能D.必要功能第41题：单选题(本题1分)某产品各零件功能重要程度采用0-4分析法评分，结果如下表，在不调整各功能累计得分的前提下，零部件III的功能重要性系数为（）。A.0.167B.0.208C.0.292D.0.375第42题：单选题(本题1分)进行工程项目财务评价时，可用于判断项目偿债能力的指标是（）。A.基准收益率B.财务内部收益率C.资产负债率D.项目资本金净利润率第43题：单选题(本题1分)下列关于内部收益率和净现值的说法中，正确的是（）。A.项目内部收益率和净现值的大小只取决于项目投资过程的现金流量，与项目外部参数无关B.项目内部收益率和净现值反映了项目初期投资的收益能力C.用内部收益率和净现值对独立方案进行评价，其结论是一致的D.项目内部收益率和净现值可以说明项目在整个计算期间各年的经济效果第44题：单选题(本题1分)根据我国民法典合同编内容的规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。A.要约到达对方之前B.受要约人发出承诺之后C.受要约人发出承诺之前D.承诺到达对方之前第45题：单选题(本题1分)根据《关于工伤保险费率问题的通知》，建筑业用人单位缴纳工伤保险费最高可上浮到本行业基准率的（）。A.120%B.150%C.180%D.200%第46题：单选题(本题1分)在下列投资方案经济效果评价方法中，属于动态评价方法的有（）。A.增量投资收益率法和综合总费用法B.增量内部收益率法和年折算费用法C.净现值法和最小公倍数法D.净年值法和增量投资回收期法第47题：单选题(本题1分)净现值法计算简便，受外部参数的影响；IRR法较为繁琐，但能反映（）。A.说明不确定因素的变动情况B.投资过程的收益程度C.投资项目风险的降低途径D.揭示产生项目风险的根源第48题：单选题(本题1分)关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定第49题：单选题(本题1分)产品功能可从不同的角度进行分析，按功能的性质不同，产品的功能可分为（）。A.必要功能和不必要功能B.基本功能和辅助功能C.使用功能和美学功能D.过剩功能和不足功能第50题：单选题(本题1分)编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量下限的因素是（）。A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面第51题：单选题(本题1分)根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。A.可以补充、修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人B.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件C.须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收第52题：单选题(本题1分)某工程双代号网络计划中，工作N两端节点的最早时间和最迟时间如下图所示，则工作N自由时差为（）。A.0B.1C.2D.3第53题：单选题(本题1分)计算增值税时，销项税额是指（）发生应税行为按照（）和增值税税率计算并收取的增值税额。A.承包人、销售额B.纳税人、销售额C.发包人、买价D.纳税人、买价第54题：单选题(本题1分)下列关于利息和利率的说法，正确的是（）。A.利率的高低取决于社会最低利润率的水平B.有效利率是指资金在计息中所发生的名义利率C.利率是用来衡量资金时间价值的重要尺度D.利率是一年内所获得的利息与借贷金额的终值之比第55题：单选题(本题1分)订立合同过程中，（）是要约。A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招股说明书第56题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人应延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形是（）。A.施工场地发现文物后需要采取合理保护措施的B.施工中遇到不利物质条件采取合理措施的C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线工作返工的D.发包人提供的设备不符合合同要求需要更换的第57题：单选题(本题1分)为确保政府财政承受能力，每一年全部PPP项目需要从预算中安排的支出占一般公共预算支出的比例，应当不超过（）。A.20%B.15%C.10%D.5%第58题：单选题(本题1分)投资方案资产负债率是指投资方案各期末（）的比率。A.长期负债与长期资产B.长期负债与固定资产总额C.负债总额与资产总额D.固定资产总额与负债总额第59题：单选题(本题1分)某分部工程划分为3个施工过程、4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、5、4、4天，4、4、3、4天和3、4、2、3天，则其流水施工工期为（）天。A.19B.20C.21D.23第60题：单选题(本题1分)以下关于工程代建制下代建单位责任的说法中，错误的表述是（）。A.不参与项目前期决策B.不对项目建设过程承担责任C.不对项目运营期间资产保值增值负责D.不对项目的投资收益负责第61题：多选题(本题2分)根据《标准设计施工总承包招标文件》，下列情形中，属于发包人违约的有（）。A.发包人拖延批准付款申请B.设计图纸不符合合同约定C.监理人无正当理由未在约定期限内发出复工通知D.恶劣气候原因造成停工E.在工程接收证书颁发前，未对工程照管和准许第62题：多选题(本题2分)采用内部收益率指标评价投资方案经济效果的优越性在于（）。A.能够反映项目在整个计算期内的经济状况B.能够直接衡量项目未回收投资的收益率C.能够直接反映项目运营期各年的利润率D.只需确定基准收益率的大致范围E.不需要与投资方案相关的大量数据第63题：多选题(本题2分)某投资方案单因素敏感性分析如下图所示，其中表明的正确结论有（）。A.净现值对建设投资波动最敏感B.初始投资方案的净现值为128C.净现值对经营成本变动的敏感性高于对产品价格变动的敏感性D.为保证项目可行，投资方案不确定性因素变动幅度最大不超过8%E.按净现值判断，产品价格变动临界点比初始方案价格下降7%第64题：多选题(本题2分)根据《建设工程质量管理条例》建设工程竣工验收应具备的条件有（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工，监理单位分别签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程款结清证明文件E.有工程使用的主要建筑材料的进场实验报告第65题：多选题(本题2分)根据《合同法》，可变更或可撤销合同是指（）的合同。A.恶意串通损害国家利益B.恶意串通损害集体利益C.因重大误解订立D.因重大过失造成对方财产损失E.订立合同时显失公平第66题：多选题(本题2分)根据《建设工程安全生产管理条例》，对于列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（）。A.专项施工方案安全验算论证B.施工安全防护用具的采购C.安全施工措施的落实D.安全生产条件的改善E.施工安全防护设施的更新第67题：多选题(本题2分)既有法人作为项目法人筹措项目资本金时。属于既有法人外部资金来源的有（）。A.企业增资扩股B.企业资产变现C.企业产权转让D.企业发行债券E.企业发行优先股股票第68题：多选题(本题2分)既有法人作为项目法人筹措项目资本金时，属于既有法人外部资金来源的有（）。A.企业增资扩股B.企业资产变现C.资本市场发行股票或债券D.企业产权转让E.企业发行优先股股票第69题：多选题(本题2分)与BOT融资方式相比，ABS融资方式的优点有（）。A.便于引入先进技术B.融资成本低C.适用范围广D.融资风险与项目未来收入无关E.风险分散度高第70题：多选题(本题2分)下列选项中属于工程寿命周期成本的有（）。A.工程寿命周期经济成本B.工程寿命周期机会成本C.工程寿命周期环境成本D.工程寿命周期社会成本E.工程寿命周期附加成本第71题：多选题(本题2分)建设单位质量管理条例规定，隐蔽工程隐蔽前，应通知（）。A.建设单位B.建设工程质量监督机构C.工人D.设计单位E.分包单位第72题：多选题(本题2分)合同类型不同，合同双方的义务和责任不同，各自承担的风险也不尽相同。建设单位选择适合的合同类型应综合考虑的因素包括（）。A.工程项目的复杂程度B.工程项目的设计深度C.施工技术的先进程度D.施工工期的紧迫程度E.工程项目资金的准备充分程度第73题：多选题(本题2分)造价工程师的工作范围可覆盖工程建设全过程，工程建设全过程造价管理可分为（）等阶段。A.决策B.设计C.发承包D.施工E.可行性研究第74题：多选题(本题2分)工程项目多方案比选的内容有（）。A.选址方案B.规模方案C.污染防治措施方案D.投产后经营方案E.工艺方案第75题：多选题(本题2分)基于互联网的工程项目信息平台基本功能包括（）。A.变更与桌面管理B.在线项目管理C.日历和任务管理D.集成电子商务E.工作流管理第76题：多选题(本题2分)下列关于净现值指标的说明，正确的有（）。A.净现值指标能够直接以货币额表示项目的盈利水平B.在互斥方案评价时，必须考虑互斥方案的寿命C.净现值指标的计算只与项目的现金流量有关D.净现值指标不能反映单位投资的使用效率E.净现值指标不能直接说明在项目运营期间各年的经营成果第77题：多选题(本题2分)下列工程项目策划内容中，属于工程项目构思策划的有（）。A.工程项目组织系统B.工程项目系统构成C.工程项目发包模式D.工程项目建设规模E.工程项目融资方案第78题：多选题(本题2分)工程项目竣工验收、交付使用，应达到下列标准（）。A.生产性项目和辅助公用设施已按设计要求建完，能满足生产要求B.职工宿舍和其他必要的生产福利设施，能适应投产初期的需要C.工程内容尚未全部完成，但可以投产或使用D.主要工艺设备已安装配套，经联动负荷试车合格，形成生产能力E.生产准备工作能适应投产初期的需要第79题：多选题(本题2分)下列关于NPV指标的说明，正确的是（）。A.NPV指标能够直接以货币额表示项目的盈利水平B.在互斥方案评价时，必须考虑互斥方案的寿命C.NPV指标的计算只与项目的现金流量有关D.NPV指标不能反映单位投资的使用效率E.NPV指标不能直接说明在项目运营期间各年的经营成果第80题：多选题(本题2分)施工成本管理中，企业对项目经理部可控责任成本进行考核的指标有（）。A.直接成本降低率B.预算总成本降低率C.责任目标总成本降低率D.施工责任目标成本实际降低率E.施工计划成本实际降低率

参考答案1、【正确答案】：C【试题解析】：2、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P250本题考查的是项目融资的特点和程序。融资决策分析阶段的主要工作有：选择项目的融资方式和任命项目融资顾问。3、【正确答案】：B【试题解析】：流水步距=流水节拍的最大公约数=4，工作队数=（8/4+4/4+4/4）=4，该工程的流水施工工期=（4+4-1）×4=28（天）。4、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是项目资本金制度。公益性投资项目不实行资本金制度。5、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：格式条款。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。6、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是建设工程质量管理条例。本题考查的是建设工程质量管理条例。电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程最低保修期，为2年。7、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：工程施工合同管理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持。8、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是建设项目总投资与固定资产投资。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分。9、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P163本题考查的是等值计算。100×（F/A，3，3%）×（F/P，1，3%）=318.36（万元）。10、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P244本题考查的是资本结构。项目现金流量的特征起着决定性的作用。11、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：经济效果评价的内容及指标体系。净现值率是项目净现值与项目全部投资现值之比。12、【正确答案】：C【试题解析】：通过因果分析图，可以发现工程项目中某种质量问题产生原因。直方图可掌握产品质量的波动情况，了解质量特征的分布规律，以便对质量状况进行分析判断。排列图是一种用来寻找影响工程质量主要因素的有效工具。控制图法和排列图法分别属于质量控制的动态和静态分析方法。13、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P230本题考查的是项目资金筹措的渠道和方式。既有法人项目资本金来源分为内、外两个方面。内部资金来源：企业的现金、未来生产经营中获得的可用于项目的资金、企业资产变现、企业产权转让。外部资金来源：企业增资扩股、优先股、国家预算内投资。14、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是项目融资的主要方式。两种融资方式中，政府与私营部门签署的合同类型不尽相同，BOT项目的合同类型是特许经营合同，而PFI项目中签署的是服务合同，PFI项目的合同中一般会对设施的管理、维护提出特殊要求。15、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：项目资本金制度。项目资本金是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额。对项目来说，项目资本金是非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务。投资者可按其出资的比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任何方式抽回。16、【正确答案】：C【试题解析】：分组计算审查法。是指将相邻且有一定内在联系的项目编为一组，审查某个分量，并利用不同量之间的相互关系判断其他几个分项工程量的准确性。其优点是可加快工程量审查的速度；缺点是审查的精度较差。17、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P160～161本题考查的是利息计算方法。年末结息，存款人将存款存于银行或其他第三方金融机构，或是借贷人向银行或其他第三方金融机构进行借贷，到一定期限会给存款人结算给予利息或向借贷人收取利息的这一种方式的便是结息。本题年末结息，但是没有每年末支付利息，所以会产生利滚利现象，第四年末需要支付本利和=1000×（1+6%）4=1262.5（万元）。18、【正确答案】：C【试题解析】：教材P316-331发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。19、【正确答案】：A【试题解析】：20、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是时间参数的基本概念。21、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P62知识点：工程项目建设程序。根据《国务院关于投资体制改革的决定》政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。22、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P344知识点：施工成本管理。施工项目经理部应建立和健全以单位工程为对象的成本核算账务体系，严格区分企业经营成本和项目生产成本，在工程项目实施阶段不对企业经营成本进行分摊，以正确反映工程项目可控成本的收、支、结、转的状况和成本管理业绩。23、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P49本题考查的是合同履行。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。24、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P307设计方案评价与优化通常采用技术经济分析法，即将技术与经济相结合，按照建设工程经济效果，针对不同的设计方案，分析其技术经济指标，从中选出经济效果最优的方案。25、【正确答案】：B【试题解析】：EBIT=200+20ROI=220/200026、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P333本题考查的是施工投标报价策略。招标单位规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款，并规定所有投标单位都必须在总报价中加入这笔固定金额，但由于分项工程量不很准确，允许将来按投标单位所报单价和实际完成的工程量付款。这种情况下，由于暂定总价款是固定的，对各投标单位的总报价水平竞争力没有任何影响，因此，投标时应适当提高暂定金额的单价。27、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是施工招标程序。选项A属于开标、评标与授标阶段招标人工作；选项B属于递交和接受投标文件阶段投标人工作；选项C属于招标准备阶段投标人工作。28、【正确答案】：C【试题解析】：盈亏平衡分析只适用于财务评价，敏感性分析和风险分析可同时用于财务评价和国民经济评价。29、【正确答案】：B【试题解析】：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。分项工程是工程项目施工生产活动的基础，也是计量工程用工用料和机械台班消耗的基本单元；同时，又是工程质量形成的直接过程。分项工程既有其作业活动的独立性，又有相互联系、相互制约的整体性。30、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P43知识点：政府采购法实施条例。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。31、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是建筑法。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。32、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P60知识点：工程项目建设程序。投资建设一个工程项目都要经过投资决策和建设实施两个发展时期。这两个发展时期又可分为若干个阶段，它们之间存在着严格的先后次序，可以进行合理的交叉，但不能任意颠倒次序。33、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是建筑工程一切险。选项BCD都是除外责任。34、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是盈亏平衡分析。盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源。35、【正确答案】：A【试题解析】：因素分析法又称经验分析法，是指根据价值工程对象选择应考虑的各种因素，凭借分析人员的经验集体研究确定选择对象的一种方法。因素分析法是一种定性分析方法，.依据分析人员经验做出选择，简便易行。特别是在被研究对象彼此相差比较大以及时间紧迫的情况下比较适用。见教材第二章第四节P96。【考核要点】因素分析法。36、【正确答案】：B【试题解析】：流动资产的构成要素包括存货、库存现金、应收账款、预付账款；流动负债的构成要素一般只考虑应付账款和预收账款。37、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是项目资本金制度。以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20%，除国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。38、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是实施条例-招标代理机构。招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标，不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询39、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是施工招标策划标段的划分。从现场布置的角度看，承包单位越少越好，也就是标段划分的少比较好这样有利工地管理，所以A选项错误；施工标段划分较多时，有利于发挥承包单位的专长，分别选择专业承包单位并签订施工合同，建设单位一般可得到较为满意的报价，有利于控制工程造价，所以B选项正确，C选项错误；施工标段划分较多时，有利于设计图纸的分期供应，所以D选项错误。40、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P203知识点：价值工程的基本原理和工作程序。价值工程中的功能，一般是指必要功。41、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查确定功能重要性系数的方法-强制评分法中的0-4评分法。42、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P179本题考查的是偿债能力指标。偿债能力指标包括利息备付率、偿债备付率和资产负债率。43、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P185知识点：经济效果评价的内容及指标体系。选项A净现值基准收益率的确定与项目外部参数有关；选项B项目内部收益率和净现值反映了全部投资的收益能力；选项D项目内部收益率和净现值可以说明项目在整个计算期间的经济效果。44、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P45知识点：合同订立。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。45、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P283本题考查的是工伤保险及建筑意外伤害保险。建筑业属于风险较大的行业，费率实行浮动，在行业基准费率的基础上，可上下各浮动两档，上浮第一档到本行业基准费率的120%，上浮第二档到本行业基准费率的150%，下浮第一档到本行业基准费率的80%，下浮第二档到本行业基准费率的50%。46、【正确答案】：C【试题解析】：在经济效果评价方法中，属于动态评价方法的有：净年值法、增量内部收益率法、净现值法（又包括最小公倍数法、研究期法、无限计算期法）。47、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P185知识点：内部收益率与净现值率。净现值法计算简便，但得不出投资过程收益程度，且受外部参数的影响；IRR法较为繁琐，但能反映投资过程的收益程度，而IRR的大小不受外部参数影响，完全取决于投资过程的现金流量。48、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P55本题考查的是合同法。选项A错误，根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”。即发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决其合同争议。选项BD错误，仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。49、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P207按功能的性质分类。产品的功能可分为使用功能和美学功能。50、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查工程项目施工组织设计单位工程施工组织设计施工部署。在安排每班工人数和机械台数时，应综合考虑以下问题：1）要保证各个工作项目上工人班组中每一个工人拥有足够的工作面（不能少于最小工作面），以发挥高效率并保证施工安全。2）要使各个工作项目上的工人数量不低于正常施工时所必需的最低限度（不能小于最小劳动组合），以达到最高的劳动生产率。由此可见，最小工作面限定了每班安排人数的上限，而最小劳动组合限定了每班安排人数的下限。对于施工机械台数的确定也是如此。51、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：投标。投标人可以补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件。评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。撤回已经提交的投标文件，其投标保证金也将被退回。52、【正确答案】：B【试题解析】：工作的自由时差等于该工作完成节点的最早时间减去该工作开始节点的最早时间所得差值再减其持续时间。FF_N=min{Er_⑤}-ET_④-D_N=7-4-4=153、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是增值税。销项税额是指纳税人发生应税行为按照销售额和增值税税率计算并收取的增值税额。54、【正确答案】：C【试题解析】：应注意的是:（１）利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低；（２）有效利率是指资金在计息中所发生的实际利率；（３）利率是一年内所获得的利息额与借贷金额之比。55、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P45要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。56、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P324发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。选项A，发包人承担由此导致费用增加和（或）工期延误。选项B，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。选项D，发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工程延误，并向承包人支付合理利润。这里仅进行更换，不能进行利润的索赔。57、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P260本题考查的是项目融资的主要方式。每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出，占一般公共预算支出比例应当不超过10%。58、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是资产负债率。资产负债率=负债总额/资产总额59、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P114~115知识点：非节奏流水施工。累加数列错位相减取大差。流水步距为：5，6；流水施工工期3+4+2+3+5+6=23（天）。60、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是业主方项目管理组织模式。代建单位要承担相应的管理、咨询风险，这与传统的工程建设指挥部管理有本质区别。61、【正确答案】：AC【试题解析】：2021教材P145本题考查的是工程项目合同管理。选项AC属于发包人违约，选项B属于设计人违约，选项E属于施工单位违约。62、【正确答案】：ABD【试题解析】：2021教材P184本题考核的是投资方案的经济效果评价，内部收益率。内部收益率（IRR）指标的优点与不足：内部收益率（IRR）指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况；能够直接衡量项目未回收投资的收益率；不需要事先确定一个基准收益率，而只需要知道基准收益率的大致范围即可。但不足的是内部收益率计算需要大量的与投资项目有关的数据，计算比较麻烦；对于具有非常规现金流量的项目来讲，其内部收益率往往不是唯一的，在某些情况下甚至不存在。并不能直接反映项目运营期各年的利润率。63、【正确答案】：ABE【试题解析】：选项A，建设投资临界点最小，所以净现值对建设投资波动最敏感；选项B，确定性分析计算的净现值为128，即初始投资方案的净现值为128；选项C，经营成本临界点为8%，产品价格临界点为7%，净现值对经营成本变动的敏感性低于对产品价格变动的敏感性；选项D，建设投资波动最大为5%，产品价格波动最大为7%，经营成本波动最大为8%；选项E，产品价格临界点为7%，即按净现值判断，产品价格变动临界点比初始方案价格下降7%。64、【正确答案】：ABCE【试题解析】：本题考查的是建设工程质量管理条例工程竣工验收。建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收；建设工程经验收合格的，方可交付使用。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。65、【正确答案】：CE【试题解析】：本题考查的是可变更或可撤销合同：可变更或者撤销的合同可变更、可撤销合同的效力取决于当事人的意思，属于相对无效的合同。（1）合同可以变更或者撤销的情形。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：1）因重大误解订立的；2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。