监理工程师之土木建筑目标控制高分通关题库

监理工程师之土木建筑目标控制高分通关题库

单选题（共60题）1、签证索赔文件属于（）的工作。A.发包人B.承包人C.监理工程师D.设计人员【答案】C2、（2020年真题）单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。A.时间间隔B.时间差值C.机动时间D.搭接时间【答案】B3、总监理工程师应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。A.5B.7C.10D.14【答案】B4、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，单位工程完工后，（）组织对工程质量进行竣工预验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B5、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】B6、下列流水施工参数中，能够表明流水施工的速度和节奏性的是（）。A.施工段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】C7、某公司希望所投资项目2年末有100万元资金，年复利率为10％，则现在需要一次投入()万元。A.82.64B.121C.90D.110【答案】A8、某工程项目的招标控制价的综合单价为400元，投标报价的综合单价为320元，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，工程量偏差超过15%，则其综合单价应调整为（）元。A.320B.323C.400D.460【答案】B9、以下关于行政诉讼二审程序的说法，正确的是：A.人民法院对上诉案件，必须组成合议庭，开庭审理B.人民法院对上诉案件，经过阅卷、调查和询问当事人，对没有提出新的事实、证据或者理由，合议庭认为不需要开庭审理的，也可以不开庭审理C.人民法院审理上诉案件，只对原审人民法院的判决、裁定进行审查D.人民法院对审理上诉案件，应当对原审人民法院的判决、裁定和被诉行政行为进行全面审查【答案】B10、某分部工程有两个施工过程，分为3个施工段组织非节秦流水施工，各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、5天和4天、4天、5天，则两个施工过程之间的流水步距是（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】D11、关于辩护律师申请调取、收集证据的权利，下列表述准确的是A.在刑事诉讼审查起诉、审理期间，辩护律师书面申请调取公安机关、人民检察院在侦查、审查起诉期间收集但未提交的证明犯罪嫌疑人、被告人无罪或者罪轻的证据材料的，人民检察院、人民法院应当依法及时审查，经审查决定不予调取的，应当书面说明理由B.辩护律师有权直接向被害人或者其近亲属、被害人提供的证人收集与本案有关的材料C.辩护律师申请向被害人或者其近亲属、被害人提供的证人收集与本案有关的材料，应当以书面形式D.辩护律师申请向正在服刑的罪犯收集与案件有关的材料的，经法院、检察院许可，监狱和其他监管机关应当及时安排并提供合适的场所和便利【答案】A12、施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时()并要求施。单位采取措施按相关程序进行处理。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知设计单位D.报告政府主管部门【答案】B13、某工程量清单编制中，项目编码为010101004002，其所反映的分项工程代码及其内涵是（）。A.002；土石方工程B.002；土方工程C.004；挖一般土方D.004；挖基坑土方【答案】D14、根据网络计划时间参数计算得到的工期称之为()。A.计划工期B.计算工期C.要求工期D.合理工期【答案】B15、（）的质量控制，是设备制造质量控制的重点。A.制造前B.制造过程C.制造后D.施工中【答案】B16、工程验收时，检验批的质量验收记录中的验收结论应由（）签字。A.专业质检员B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.建设单位项目负责人【答案】C17、某工程基础的设计混凝土方量为100立方米，施工单位实际施工的土方量为120立方米，其多做的工程量在工程款的计量、支付时，应（）。A.不予计量B.予以计量C.计量一半D.由业主与施工单位协商处理【答案】A18、（）是根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期。A.工程项目总进度计划B.投资计划年度分配表C.工程项目一览表D.工程项目进度平衡表【答案】A19、（2022年真题）下列工作中，属于建设工程进度调整系统过程中工作内容的是（）。A.分析实际进度偏差对总工期的影响B.整理实际进度数据C.实际进度与计划进度的对比分析D.采集实际进度数据【答案】A20、某施工机械预算价格为30万元，残值率为2%，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，采用平均折旧法计算，则该施工机械的台班折旧费为()元。A.130.67B.133.33C.1306.67D.1333.33【答案】A21、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，关于招标控制价的说法正确的是（）。A.招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，不应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用B.国有资金投资项目的招标人可在招标文件中编制招标控制价或标底C.招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮D.招标人应将招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查【答案】D22、（2017年真题）某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12%B.12%～13%C.13%～14%D.＞14%【答案】C23、我国建设工程质量监督管理的具体实施者是（）。A.建设行政主管部门B.工程质量监督机构C.监理单位D.建设单位【答案】B24、施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.质量监督机构【答案】A25、在工程建设中自始至终把（）作为对工程质量控制的基本原则。A.以人为核心B.坚持质量标准C.质量第一D.坚持预防为主【答案】C26、对于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批，可由（）组织相关单位协商确定。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.监督机构【答案】A27、某工程项目为购买国外专利，而发生的费用属于（）。A.勘察设计费B.研究试验费C.引进技术和进口设备其他费D.生产准备费【答案】C28、备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收到竣工验收备案文件（）内，责令停止使用，重新组织竣工验收。A.3日B.5日C.15日D.30日【答案】C29、（2017年真题）关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。A.质量方针应由管理者代表制定B.质量方针应由技术负责人制定C.质量方针应由最高管理者发布D.质量方针应由管理者代表发布【答案】C30、下列评价指标中，属于PPP物有所值定性评价的基本评价指标是（）。A.可融资性B.项目规模大小C.运营收入增长潜力D.行业示范性【答案】A31、施工组织设计审查的基础是()。A.施工单位编审手续齐全B.建设单位申请施工的手续齐全C.监理单位资质达标D.有符合质量标准的试验室【答案】A32、施工质量控制点的设置，要在分析施工对象或工序活动对工程质量特性可能产生的影响大小、危害程度及质量保证难易程度的基础上，由()确定。A.项目监理机构B.承包单位C.质量监督机构D.建设单位【答案】B33、建设单位应自领取施工许可证之日起（）内开工，否则应向发证机关申请延期。A.3个月B.6个月C.9个月D.1年【答案】A34、（2019年真题）关于样本中位数的说法，正确的是（）。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.中位数反映了中间数据的分布D.样本中位数是样本极差值的平均值【答案】A35、（2020年真题）下列费用中，属于静态投资的是（）。A.建设期利息B.工程建设其他费C.涨价预备费D.汇率变动增加的费用【答案】B36、按费用构成要素划分下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.工伤保险费B.养老保险费C.劳动保护费D.流动施工津贴【答案】C37、工程开始前，项目监理机构审查施工单位提交的工程开工报审表等相关资料，合格后，由（）签署审核意见。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位代表D.建设单位项目负责人【答案】B38、由总包单位或设备安装单位采购的设备，（）应对总承包单位或设备安装单位编制的采购方案进行审查。A.施工单位技术负责人B.项目监理机构C.建设单位D.设备安装工程师【答案】B39、部分费用综合单价中未包括分项工程的()A.措施费、管理费和规费B.措施费、利润和规费C.管理费、规费和税金D.措施费、规费和税金【答案】D40、下列吊顶材料每平方米综合单价最高的是：()A.轻钢龙骨轴线内包面积小于或等于30㎡B.轻钢龙骨轴线内包面积大于30㎡C.铝合金龙骨轴线内包面积小于或等于30㎡D.铝合金龙骨轴线内包面积大于30㎡【答案】C41、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照()计算。A.台班费B.台班折旧费C.实际租金D.设备使用费。【答案】C42、物资供应进度控制的含义中，（）是将建设工程所需物资的供给纳入计划轨道，进行预测、预控，使整个供给有序地进行。A.计划B.组织C.协调D.控制【答案】A43、住宅或投资额较少的建设项目，其建筑工程概算宜采用（）编制。A.扩大单价法B.概算指标法C.预算单价法D.投资估算法【答案】B44、瑞克，美国人，因在中国某地涉嫌抢劫杀人，被公安机关依法刑事拘留，后被检察机关依法批准逮捕，并起诉到人民法院，后被判处死刑。则下列说法正确的是A.对瑞克判处死刑的，判决执行后，应当通知其国籍国驻华使、领馆B.本案件应当由中级人民法院管辖C.瑞克没有委托辩护人的，法院应当通知法律援助机构为其指定辩护律师D.法院制作诉讼文书，应当为中文本。如果瑞克不通晓中文的，应当附有外文译本，译本不加盖人民法院印章，以中文为准【答案】B45、在工程建设中，经济制裁属于进度控制常见因素的（）。A.政策因素B.社会环境因素C.资金因素D.组织管理因素【答案】B46、根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以（）为准进行计算。A.完成后的实际值B.形成工程实体的净值C.定额工程量数量D.对应的施工方案数量【答案】B47、工程实施中，通过采用三班制缩短网络计划中关键线路上的工作持续时间属于（）措施。A.经济B.技术C.组织D.其他【答案】C48、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为30.5MPa、36.0MPa、41.7MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。A.41.5B.39.3C.36.0D.试验结果无效【答案】D49、某钢筋混凝土结构分项工程，某月份的计划单价和计划工程量分别为350元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元/m3和3200m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的投资偏差和进度偏差分别为（）。A.超支3.2万元、超前7万元B.超支3.2万元、拖后7万元C.节约3.2万元、拖后3万元D.节约3.2万元、超前3万元【答案】A50、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动施工津贴【答案】D51、《工程质量评估报告》是工程验收中的重要资料，应由()签署。A.总监理工程师和监理单位技术负责人B.建设单位项目负责人和监理单位负责人C.总监理工程师和质监站监督员D.建设单位项目负责人和总监理工程师【答案】A52、承担工程设计质量管理的监理单位，应协助建设单位编制（），并选择工程设计单位。A.工程设计任务书B.工程设计大纲C.工程设计工作计划D.工程设计评审计划【答案】A53、建设工程质量检测业务，由（）委托具有相应资质的检测机构进行检测。A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.建设单位【答案】D54、下列关于检验批质量验收合格的规定中，说法错误的是（）。A.主控项目的质量经全数检验均应合格B.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目C.工程材料.构配件和设备的技术性能属于主控项目D.一般项目的质量经抽样检验合格【答案】A55、监理工程师在勘察阶段质量控制工作的要点之一是()A.勘察实施方案的制定B.勘察工作方案的审查C.勘察成果的技术交底D.勘察工作的总结报告【答案】B56、随着工程施工的进展，（）应不断补充和填写关于材料、构配件及施工作业活动的有关内容，记录新的情况。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】A57、德国哪部法律首次规定了“法官独立”和“终身制”原则。这部法律还规定，以分权原则组成政权机关。立法机关为联邦议会，由联邦参政会和联邦国会组成。行政权由联邦总统和政府行使。司法权由联邦法院和各邦法院行使，法官由总统任命。A.《德意志帝国宪法》B.《联邦德国基本法》C.《魏玛宪法》D.以上均不是【答案】C58、（2017年真题）在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于（）措施。A.合同B.组织C.经济D.技术【答案】C59、在现场施工准备的质量控制中，项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由()负责。A.监理单位技术负责人B.现场监理员C.测量专业监理工程师D.总监理工程师【答案】C60、双代号网络计划中，某工作持续时间为8天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。A.3B.4C.6D.7【答案】D多选题（共45题）1、下列关于BIM与虚拟现实技术集成应用的说法正确的有()。A.在施工之前，施工过程就已通过BIM与虚拟施工技术进行三维仿真演示，可有效提升工程质量B.BIM与虚拟施工技术在建筑施工领域的应用在未来的施工和设计的应用前景广阔C.BIM与虚拟现实技术集成应用可以减少或避免设计中存在的大多数错误D.BIM与虚拟现实技术集成应用可提高模拟的真实性E.BIM与虚拟现实技术集成应用可有效支持项目成本管控【答案】ABCD2、（2022年真题）监理工程师控制工程施工进度的工作内容有（）。A.监督施工进度计划的实施B.编制单位工程施工进度计划C.向业主提供工程进度报告D.编制施工索赔报告E.组织施工现场协调会【答案】AC3、流水节拍是流水施工的主要参数之一，同一施工过程中流水节拍的决定因素有（）。A.所采用的施工方法B.所采用的施工机械类型C.投入施工的工人数和工作班次D.施工过程的复杂程度E.工人的熟练程度【答案】ABC4、钢材进厂时，应按国家现行标准的规定抽取试件作（）检验，检验结果应符合相应钢材试验标准的规定。A.安定性B.强度C.力学性能D.重量偏差E.坍落度【答案】CD5、建设工程组织非节奏流水施工的特点有（）A.水步距等于流水节拍的最大公约数B.各施工段的流水节拍不全相等C.专业工作队数等于施工过程数D.相邻施工过程的流水步距相等E.有的施工段之间可能有空闲时间【答案】BC6、下列属于GB／T19000—2008族标准中的质量管理原则的是（）。A.以顾客为关注焦点B.合作共赢C.循证决策D.社会责任E.全员参与【答案】AC7、下列属于确定型网络计划的有（）。A.计划评审技术B.双代号网络计划C.搭接网络计划D.决策关键线路法E.有时限的网络计划【答案】BC8、流水节拍是流水施工的主要参数之一，同一施工过程中流水节拍的决定因素有()。A.所采用的施工方法B.所采用的施工机械类型C.投入施工的工人数和工作班次D.施工过程的复杂程度E.工人的熟练程度【答案】ABC9、进行施工投标报价计算应遵循的原则有A.应反映企业技术管理的水平B.要满足施工方案、技术措施的要求C.应考虑工期提前的费用要求D.要考虑技术创新的费用要求E.采用的报价计算方法科学严谨【答案】AB10、当部分工程较大或较复杂时，可按()将分部工程规划为若干子分部工程。A.材料种类B.专业系统及类别C.施工特点D.施工程序E.施工工艺【答案】ABCD11、下列导致工程拖期的原因或情形，监理工程师按合同规定可以批准工程延期的有（）。A.异常恶劣的气候条件B.属于承包单位自身以外的原因C.工程拖期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差D.工程拖期的时间超过其相应的总时差，且由分包单位原因引起E.监理工程师对已隐蔽的工程进行剥离检查，经检查合格而拖期的时间【答案】AB12、下列选项中，关于BIM技术与云计算说法正确的是()。A.根据云的形态和规模，BIM与云计算集成应用将经理初级、中级和高级发展阶段B.初级阶段以项目协同平台为标志，主要厂商的BIM应用通过介入项目协同平台，初步形成文档协作级别的BIM应用C.初级阶段以模型信息平台为标志，合作厂商基于共同模型信息平台开发BIM应用，形成构件协作级别的BIM应用D.中级阶段以模型信息平台为标志，合作厂商基于共同模型信息平台开发BIM应用，形成构件协作级别的BIM应用E.高级阶段以开放平台为标志，用户可根据差异化需要从BIM云平台上获取所需的BIM应用，并形成自定义的BIM应用【答案】ABD13、混凝土用砂的检验项目包括（）。A.颗粒级配B.含泥量C.泥块含量D.表观密度E.pH值【答案】ABCD14、关于合同价款及计价方式的说法，正确的有（）。A.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起28日内由发承包双方约定B.招标文件与投标文件合同价款约定不一致的，应以招标文件为准C.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同D.实行招标的工程合同价款应由发承包双方根据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定E.不实行招标的工程合同价款，应在发承包双方认可的工程价款基础上在合同中约定【答案】CD15、在工程质量形成过程与影响因素中，影响工程质量的环境因素包括（）。A.工程技术环境B.工程劳动环境C.工程社会环境D.工程管理环境E.工程作业环境【答案】AD16、下列关于流水施工的表述中，正确的有（）。A.流水施工工期就是整个建设工程的总工期B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工C.流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数D.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求【答案】BCD17、建设工程进度调整系统过程中的工作内容不包括（）。A.进度计划执行中的跟踪检查B.实际进度数据的加工处理C.分析进度偏差对工作及总工期的影响D.确定工期和后续工作的限制条件E.实际进度与计划进度的对比【答案】AB18、（2017年真题）下列进度计划表中，属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有（）。A.工程项目一览表B.投资计划年度分配表C.年度设备平衡表D.工程项目进度平衡表E.年度建设资金平衡表【答案】ABD19、（2022年真题）建设工程项目总进度纲要的内容包括（）。A.总进度规划B.总进度目标实现的条件C.项目实施的总体部署D.项目总体结构分析E.总进度目标体系编码【答案】ABC20、关于吊顶的设备安装做法，下列哪项是错误的？（）A.筒灯可以固定在吊顶上B.轻型灯具可安装在主龙骨或附加龙骨上C.电扇宜固定在吊顶的主龙骨上D.吊顶内的风道、水管应吊挂在结构主体上【答案】C21、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程可按（）划分。A.施工工艺B.设备类别C.专业性质D.施工程序E.主要工种【答案】AB22、（二）某房地产公司为进入股市炒股大捞一笔，总经理甲决定，大量招聘售楼人员，要求每个新入职员工缴纳10万元以上“保证金”，并根据缴纳数额多少发给每月薪酬。由于房地产不景气以及政府抑制房价的决心，该房地产公司资金链不可逆转地断裂，甲遂指使会计乙以虚假的产权证明向某商业银行申请贷款，并给予该银行行长丙10万元高仿真假币。（事实一）丙审核贷款申请时发现房地产公司不符合贷款条件，但仍然批准发放贷款1000万元，致使银行遭受重大损失。事后发现，丙是国有银行委派到该商业银行从事公务的工作人员，对此，甲事先知情但乙不知情。（事实二）数日后，甲、乙因人举报骗取贷款而被拘留，乙随后交代了自己与甲行贿丙的事实，并使得丙的受贿行为得以追究，此外乙还交代了自己通过伪造票证等方式骗取数额巨大的医疗保险金的事实，经查证属实。（事实三）请回答题。A.甲要求新入职员工缴纳保证金的行为，成立非法吸收公众存款罪B.以虚假的产权证明向某商业银行申请贷款的，属于以非法占有为目的诈骗银行贷款的行为，甲、乙成立贷款诈骗罪的共犯C.甲为谋取不正当利益，明知丙是国家工作人员而给予其10万元假币的行为，成立行贿罪与使用假币罪的想象竞合犯，择一重罪处罚D.甲为谋取不正当利益，明知丙是国家工作人员而给予其10万元假币的行为，成立行贿罪与使用假币罪,应当数罪并罚【答案】ABC23、由多个部件组成的产品，应优先选择（）的部件作为价值工程的分析对象。A.造价低B.数量多C.体积小D.加工工序多E.废品率高【答案】BD24、下列关于流水施工参数的说法中，正确的有（）。A.流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数B.流水强度表示工作队在一个施工段上的施工时间C.划分施工段的目的是为组织流水施工提供足够的空间D.流水节拍可以表明流水施工的速度和节奏性E.流水步距的大小取决于流水节拍【答案】ACD25、下列选项中，属于建设单位办理工程竣工验收备案必须提交的文件有（）。A.工程竣工验收备案表B.工程竣工验收报告C.规划、环保部门出具的认可文件D.公安消防部门出具的工程验收合格证明文件E.施工单位签署的工程质量保修书【答案】ABC26、根据对人大代表的监督和罢免原则，选民和原选举单位有权对人大代表实行监督，对违法乱纪或者严重失职的人大代表，经过一定程序可以将其罢免。下列有关论述正确的为、()A.对乡级人大代表，原选区选民50人以上联名，可以向县级人大常委会提出罢免要求B.地（市）级人民代表大会举行会议时，主席团或者1/10以上人大代表联名，可以提出对由该级人民代表大会选出的上一级人大代表的罢免案C.在人民代表大会闭会期间，县级人大常委会主任会议或者常委会1/3以上组成人员联名，可以向常委会提出对由该级人民代表大会选出的上一级人大代表的罢免案D.罢免人大代表，须经其所在选区过半数的选民通过【答案】B27、工程建设其他费用中，取得国有土地使用费包括（）。A.土地使用权出让金B.城市建设配套费C.土地投资补偿费D.土地管理费E.拆迁补偿与临时安置补助费【答案】AB28、施工进度计划初始方案编制完成后，需要检查的内容有（）。A.各工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理B.主要工种的工人是否满足连续、均衡施工的要求C.主要分部工程的工程量是否准确D.总工期是否满足合同约定E.主要机具、材料的利用是否均衡和充分【答案】ABD29、组织的质量管理体系文件包括()A.质量手册B.质量管理体系程序文件C.质量策划D.质量计划E.质量记录【答案】ABD30、下列关于设备采购的质量控制，说法正确的有（）。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B.总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准C.市场采购设备，主要用于大型非标准设备的采购D.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案E.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【答案】AD31、项目监理机构对工程勘察成果进行技术性审查时，审查的主要内容有（）。A.勘察场地的工程地质条件B.勘察场地的基坑设计方案C.勘察场地存在的地质问题D.边坡工程的设计准则E.岩土工程施工的指导性意见【答案】ACD32、下列关于虚工作的说法中，不正确的是（）。A.虚工作不消耗资源，只消耗时间B.虚工作不消耗时间，只消耗资源C.单代号网络计划中不存在虚工作D.虚工作不能在关键线路上E.虚工作起着表达工作间逻辑关系的作用【答案】ABCD33、在建设工程施工中，工程质量缺陷是指工程不符合（）。A.国家或行业的有关技术标准的要求B.设计文件对质量的要求C.合同中对质量的要求D.国家工程建设强制性标准E.企业质量方针的要求【答案】ABC34、下列关于合同价款的说法正确的有（）。A.工程质量保证金应按合同中约定数额扣留B.我国现行计价规范规定，进度款支付比例最高不超过95%C.工程质量保证金的约定归还时间可以根据工程质量缺陷期的规定及合同的约定按期退还D.合同争议解决的常用方法有协商、调解、仲裁和诉讼等E.施工中如果出现现场签证，通常由承包人在索赔事件发生后的28天内提出索赔金额【答案】ACD35、竣工验收应具备的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告E.有建设单位签署的质量合格文件【答案】ABCD36、进行工程计量支付时，应采用均摊