不可抗力施工合同中的责任划分

不可抗力施工合同中的责任划分合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）地址：联系方式：乙方：（全称）地址：联系方式：鉴于：1.甲方为项目业主，拥有项目施工所需的场地、设施和资源；2.乙方为具备相应资质和能力的施工方，愿意承担该项目的施工任务；3.双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。一、工程概述1.工程名称：（全称）2.工程地点：（详细地址）3.工程内容：详见附件一《工程内容说明》4.工程规模：（如需说明）5.工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元6.工程工期：自开工之日起，至竣工验收合格之日止。具体工期安排见附件二《工期计划》。二、责任划分1.甲方责任：（1）提供施工场地，确保施工场地符合施工要求；（2）提供施工所需的水、电、通信等基础设施；（3）负责办理工程项目的相关审批手续；（4）按合同约定支付工程进度款和结算款；（5）提供施工图纸和技术规范，确保图纸和技术规范符合国家规定和工程实际需要；（6）负责工程质量、安全、环保等方面的监管工作。2.乙方责任：（1）按照甲方提供的图纸、技术规范和工程量清单进行施工；（2）严格按照国家法律法规、行业标准和施工工艺进行施工，确保工程质量、安全、进度达到合同要求；（3）负责施工现场的安全生产和环境保护工作，确保施工现场符合安全生产和环保要求；（4）负责施工过程中的质量控制和验收工作；（5）按合同约定支付违约金、赔偿金等款项；（6）承担因不可抗力导致的工程损失及延期责任。三、合同价格及支付1.双方确认，本合同价格为固定价格，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.甲方按附件二《工期计划》中的付款节点支付工程进度款，付款比例为：__________%。3.工程竣工验收合格后，乙方提交完整的工程结算资料，双方按照约定的结算方式进行工程结算。4.甲方支付工程款时，有权扣除乙方应缴纳的税金、违约金、赔偿金等款项。四、工期延误1.因甲方原因导致工期延误的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________%。2.因乙方原因导致工期延误的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________%。3.不可抗力因素导致工期延误的，双方应协商解决，根据实际情况分担工期延误责任。五、合同的解除和终止1.双方协商一致，可以解除或终止本合同。（1）乙方严重违反合同约定，影响工程质量、安全、进度等方面的；（2）乙方擅自将合同权利义务转让给第三方；（3）乙方丧失相关资质或法定资格，无法继续履行合同；（4）不可抗力因素导致工程无法继续进行。（1）甲方严重违反合同约定，影响工程质量、安全、进度等方面的；（2）甲方迟延支付工程款，经乙方催告后在合理期限内仍未支付；（3）甲方擅自将合同权利义务转让给第三方；（4）不可抗力因素导致工程无法继续进行。六、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且双方债务完全履行完毕之日终止；3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；4.本合同签订后，双方应严格遵守国家法律法规、行业标准和合同约定，共同一、附件列表：1.附件一：《工程内容说明》2.附件二：《工期计划》3.附件三：《工程量清单》4.附件四：《施工图纸》5.附件五：《技术规范》6.附件六：《工程结算资料》二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：（1）未按约定时间支付工程进度款；（2）提供的施工场地不符合施工要求；（3）未按约定时间办理相关审批手续；（4）其他违反合同约定的行为。2.乙方违约行为：（1）未按约定时间完成工程；（2）工程质量、安全、环保等方面不符合国家规定和合同要求；（3）擅自将合同权利义务转让给第三方；（4）其他违反合同约定的行为。3.违约行为的认定：（2）违约行为根据合同条款和相关法律法规进行认定；（3）违约行为造成的损失由违约方承担赔偿责任。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.工期延误：指工程进度未能按照合同约定的时间完成。5.工程质量：指工程满足设计文件、技术规范和标准的要求。6.工程安全：指工程施工过程中人员安全和设施安全。7.环保要求：指国家环保法律法规对工程施工过程中环境保护的要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付工程进度款。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，催促甲方支付工程进度款，必要时可依法采取措施。2.问题：乙方未按约定时间完成工程。解决办法：甲方有权要求乙方在规定时间内完成工程，并按合同约定扣除违约金。3.问题：施工现场出现不可抗力因素导致工期延误。解决办法：双方应协商解决，根据实际情况分担工期延误责任。4.问题：工程质量、安全、环保等方面不符合要求。解决办法：乙方应立即整改，甲方有权要求乙方承担整改费用和违约金。五、所有应