2024版建设工程施工合同书

编号：__________2024版建设工程施工合同书(甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程施工合同书(合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方1.2定义与解释1.3合同的范围第二章：工程概况2.1工程地点2.2工程名称2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4预付款3.5进度付款3.6竣工付款3.7质量保证金第四章：工程进度4.1施工期限4.2工程进度计划4.3延期及违约责任第五章：工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收5.4质量争议的处理第六章：材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备的验收第七章：施工安全与环保7.1安全措施7.2环境保护7.3安全事故的处理第八章：变更与调整8.1合同变更8.2合同调整8.3变更和调整的费用第九章：违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的解除和终止11.1合同解除的条件11.2合同终止的条件11.3解除和终止后的责任第十二章：合同的生效、修改和解除12.1合同的生效条件12.2合同的修改12.3合同的解除第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4信息的传递第十四章：附则14.1合同的效力14.2合同的保管14.3合同的翻译14.4合同的补充说明合同编号：2024版建设工程施工合同书第一章：合同主体及定义1.1合同双方甲方：__________（甲方全称）乙方：__________（乙方全称）1.2定义与解释本合同所述的“工程”是指位于__________的__________项目。“合同价”是指本合同约定的工程总造价，包括__________等费用。1.3合同的范围本合同范围包括但不限于：__________、__________、__________等。第二章：工程概况2.1工程地点工程位于__________省/市/自治区的__________县/市。2.2工程名称工程名称为__________。2.3工程规模工程规模为__________。2.4工程内容工程内容包括__________、__________、__________等。第三章：合同价格3.1合同总价本合同总价为基础合同价，为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2价格调整价格调整方式为：__________。3.3支付方式支付方式为：__________。3.4预付款预付款的比例为__________%，金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.5进度付款进度付款的比例为__________%，每期付款金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.6竣工付款竣工付款在工程验收合格后支付，支付金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.7质量保证金质量保证金的比例为__________%，金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。第四章：工程进度4.1施工期限本工程的施工期限为__________日。4.2工程进度计划工程进度计划由乙方制定，并于合同签订后__________天内提交给甲方。4.3延期及违约责任延期违约金的比例为__________%。第五章：工程质量5.1质量标准工程质量应符合__________标准。5.2质量控制乙方应建立质量控制体系，并按照__________标准进行施工。5.3质量验收工程验收应在施工完毕后__________天内进行。5.4质量争议的处理质量争议由__________方负责处理。第六章：材料与设备6.1材料供应材料供应由__________方负责。6.2设备供应设备供应由__________方负责。6.3材料和设备的验收材料和设备验收标准为__________。第七章：施工安全与环保7.1安全措施乙方应制定施工安全措施，并提交甲方审查。7.2环境保护乙方应遵守__________环境保护法规，并采取相应的环境保护措施。7.3安全事故的处理安全事故的处理由__________方负责。第八章：变更与调整8.1合同变更合同变更需经双方协商一致，并以书面形式进行确认。8.2合同调整合同调整包括但不限于：工程范围、工程量、工程进度、合同价等。8.3变更和调整的费用变更和调整的费用按照__________方式计算。第九章：违约责任9.1违约行为违约行为包括但不限于：未按合同约定完成工程、未按合同约定支付款项等。9.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约程度和损失程度确定，具体金额由双方协商确定。第十章：争议解决10.1争议的解决方式争议的解决方式包括：协商、调解、仲裁或诉讼。10.2仲裁仲裁地点为__________，仲裁机构为__________。10.3诉讼诉讼地点为__________，法院为__________。第十一章：合同的解除和终止11.1合同解除的条件合同解除条件为：__________。11.2合同终止的条件合同终止条件为：__________。11.3解除和终止后的责任解除和终止后，乙方应按照合同约定完成剩余工程，并承担相应责任。第十二章：合同的生效、修改和解除12.1合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的修改合同修改需经双方协商一致，并以书面形式进行确认。12.3合同的解除合同解除需经双方协商一致，并以书面形式进行确认。第十三章：其他约定13.1保密条款双方应对合同内容和谈判过程予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2知识产权保护双方应尊重对方在合同执行过程中产生的知识产权，未经对方同意不得使用。13.3不可抗力不可抗力事件包括：__________。13.4信息的传递双方通过__________方式传递合同相关信息。第十四章：附则14.1合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。14.2合同的保管双方各自保管本合同正本，副本互相交换。14.3合同的翻译本合同如有翻译版本，以中文版本为准。14.4合同的补充说明本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。【签字部分】甲方（盖章）：__________代表（签字）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________代表（签字）：__________日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：工程设计变更管理1.1甲方如有需要对工程设计进行变更，应提前__________天通知乙方。1.2乙方应在收到甲方变更通知后__________天内，根据变更内容调整施工计划。1.3设计变更导致的工程价款增减，双方应按照本合同约定的价格调整方式进行协商。附加条款二：工程进度监控2.1甲方有权对工程进度进行监控，并有权要求乙方提供工程进度报告。2.2乙方应按照甲方要求，定期提交工程进度报告，并保证报告的真实性。2.3甲方对工程进度有异议时，乙方应立即采取措施进行调整，确保工程按期完成。附加条款三：工程质量控制3.1甲方有权对工程质量进行监督检查，并提出质量要求。3.2乙方应按照甲方的质量要求进行施工，并保证工程质量符合相关标准。3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款四：材料和设备供应4.1乙方应按照合同约定，负责材料和设备的供应。4.2乙方应保证供应的材料和设备符合合同约定的质量标准。4.3乙方应在合同约定的时间内，完成材料和设备的供应。附加条款五：施工安全责任5.1乙方应制定并实施施工安全措施，确保施工过程中的安全。5.2乙方应对施工现场进行定期安全检查，并及时消除安全隐患。5.3发生安全事故的，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。附加条款六：知识产权保护6.1乙方应尊重甲方的知识产权，不得使用甲方提供的技术资料和设计文件进行其他项目施工。6.2乙方应保证施工过程中不侵犯第三方的知识产权。6.3乙方应承担因侵犯第三方知识产权而引起的一切法律责任。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款七：中介服务费用7.1第三方中介在合同执行过程中提供服务的，乙方应支付中介服务费用。7.2中介服务费用的支付方式、支付时间由双方在中介服务合同中约定。7.3中介服务费用不包括中介方因失误导致的额外费用。附加条款八：中介方的责任8.1中介方应按照合同约定，提供专业、准确的服务。8.2中介方应对因其提供的服务导致的甲方损失承担责任。8.3中介方应保密合同双方的技术秘密和商业秘密。附加条款九：中介服务合同的签订9.1双方应与中介方签订中介服务合同，明确中介服务的范围、内容、费用等。9.2中介服务合同应为本合同的附件，具有同等法律效力。9.3中介服务合同的签订不影响双方根据本合同履行各自的权利和义务。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.材料和设备供应合同5.施工安全措施方案6.环境保护措施方案7.知识产权保护承诺书8.中介服务合同9.中介服务费用支付凭证10.工程进度报告11.质量验收报告12.安全事故报告13.设计变更通知14.价格调整协议15.付款凭证二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工付款的，视为违约。2.甲方未按约定提供施工场地、施工条件或施工资料的，视为违约。3.乙方未按约定时间完成工程或未达到约定质量标准的，视为违约。4.乙方未按约定提供材料和设备的，视为违约。5.乙方未按约定采取施工安全措施或发生安全事故的，视为违约。6.乙方未按约定保护甲方知识产权的，视为违约。7.中介方未按约定提供服务或未达到约定标准的，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应支付给对方的一定金额。3.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否符合合同约定。4.知识产权：指专利权、商标权、著作权等法律保护的智力成果。5.中介服务：指为双方提供介绍、协商、监督等服务的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应积极沟通，协商调整施工计划，必要时可签订进度调整协议。2.材料和设备供应不足：乙方应提前预警，及时采购，必要时可与