合同范本之施工合同履约报告

合同范本之施工合同履约报告合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为乙方提供施工服务，为确保双方的权利和利益，经甲乙双方友好协商，特订立本施工合同履约报告，以共同遵守。一、合同范围及内容1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程规模：__________4.工程内容：__________5.工程预算：__________二、合同履行期限1.施工期限：自合同签订之日起至__________止。2.验收期限：施工完成后__________天内。三、合同价款及支付方式1.合同总价款为人民币__________元（大写：__________元整）。2.甲方按照施工进度，分阶段向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：a)合同签订后__________天内，支付合同总价款的__________%；b)完成施工进度__________%后，支付合同总价款的__________%；c)工程验收合格后，支付合同总价款的__________%。3.乙方开具等额的正规发票。四、合同的履行1.甲方义务：a)提供施工场地，确保施工顺利进行；b)按照约定时间支付合同价款；c)协助乙方办理相关手续。2.乙方义务：a)按照合同约定，按时完成施工；b)保证施工质量，确保工程验收合格；c)遵守国家法律法规，确保施工安全。五、合同的变更和解除1.合同一经签订，双方应严格履行。如遇特殊情况，需变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。2.合同变更或解除后，乙方已完成的工程量按原合同价款支付。六、违约责任1.双方应严格按照本合同约定履行各自义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的施工期限届满之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工合同履约报告2.工程设计图纸3.工程预算明细表4.施工进度计划表5.工程验收标准6.施工安全规范7.相关法律法规文件8.工程变更协议9.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间支付合同价款，属于违约行为。2.乙方未按照合同约定完成施工，属于违约行为。3.乙方施工质量不符合验收标准，属于违约行为。4.甲方提供的施工场地不符合约定，属于违约行为。5.甲方未协助乙方办理相关手续，属于违约行为。6.乙方未遵守国家法律法规，导致施工安全事故，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.施工合同：双方约定施工内容、工程质量、工程期限、价款支付等事项的合同。2.违约金：一方违约，按照约定向守约方支付的赔偿金。3.验收合格：工程质量符合国家相关标准及合同约定的要求。4.施工期限：合同约定的施工开始和结束时间。5.工程预算：施工合同约定的工程总价款。6.合同价款：双方约定的工程总价款及支付方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付合同价款：乙方可以与甲方协商，要求按时支付；协商不成，可以依法向法院提起诉讼。2.乙方施工进度延误：甲方可以与乙方协商，要求按时完成；协商不成，可以依法向法院提起诉讼。3.工程质量问题：甲方可以要求乙方进行整改或重新施工；情节严重的，可以依法向法院提起诉讼。4.施工安全事故：乙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告甲方；甲方应协助乙方处理安全事故，依法承担相应责任。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目施工合同的履行管理。2.适用于施工过程中，对施工进度、质量、安全等方面的监督与管理。3.适用于双方在施工过程中，对合