公园绿化护栏施工合同模板(2024版)

编号：__________公园绿化护栏施工合同模板(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

公园绿化护栏施工合同模板(2024版)合同目录第一章：合同主体1.1甲方名称及联系方式1.2乙方名称及联系方式1.3丙方名称及联系方式（如有）第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章：施工内容3.1绿化护栏的设计要求3.2绿化护栏的材质要求3.3绿化护栏的施工工艺3.4施工期限第四章：质量标准4.1绿化护栏的安装质量要求4.2绿化护栏的验收标准4.3质量保证期限第五章：合同价格5.1工程总价5.2付款方式5.3付款进度5.4价格调整条款第六章：施工组织与管理6.1乙方施工组织架构6.2乙方项目经理及联系方式6.3丙方施工组织架构（如有）第七章：安全生产7.1乙方安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故处理第八章：违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3丙方违约责任（如有）第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3诉讼管辖法院第十章：合同的变更、解除与终止10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同终止条件第十一章：合同的生效、修改与解除11.1合同生效条件11.2合同修改条件11.3合同解除条件第十二章：其他约定12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力12.4信息披露第十三章：附件13.1设计图纸13.2施工方案13.3材料合格证明13.4相关法律法规第十四章：合同的签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同正本与副本份数及送达地址合同编号_________第一章：合同主体1.1甲方名称：_________1.2乙方名称：_________1.3丙方名称：_________（如有）第二章：工程概况2.1工程名称：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程预算：_________第三章：施工内容3.1绿化护栏的设计要求：_________3.2绿化护栏的材质要求：_________3.3绿化护栏的施工工艺：_________3.4施工期限：_________第四章：质量标准4.1绿化护栏的安装质量要求：_________4.2绿化护栏的验收标准：_________4.3质量保证期限：_________第五章：合同价格5.1工程总价：_________5.2付款方式：_________5.3付款进度：_________5.4价格调整条款：_________第六章：施工组织与管理6.1乙方施工组织架构：_________6.2乙方项目经理及联系方式：_________6.3丙方施工组织架构（如有）：_________第七章：安全生产7.1乙方安全生产责任：_________7.2安全生产措施：_________7.3安全事故处理：_________第八章：违约责任8.1甲方违约责任：甲方未按约定时间支付工程款项，应承担乙方合同总价款__%的违约金。甲方未按约定提供施工条件，应承担乙方因此产生费用__%的赔偿金。8.2乙方违约责任：乙方未按约定时间完成工程，应承担甲方合同总价款__%的违约金。乙方未达到约定的质量标准，应承担返工费用及甲方因此产生的损失。8.3丙方违约责任（如有）：丙方未按约定提供材料或服务，应承担乙方合同总价款__%的违约金。第九章：争议解决9.1争议解决方式：双方同意采用仲裁方式解决合同争议。9.2仲裁机构：_________仲裁委员会。9.3诉讼管辖法院：_________人民法院。第十章：合同的变更、解除与终止10.1合同变更条件：任何一方提出变更请求，经双方协商一致，可以变更合同。10.2合同解除条件：一方严重违约，对方有权解除合同。10.3合同终止条件：工程完工，验收合格，双方履行完毕合同义务。第十一章：合同的生效、修改与解除11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同修改条件：任何一方提出修改请求，经双方协商一致，可以修改合同。11.3合同解除条件：详见第十章。第十二章：其他约定12.1保密条款：双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。12.2知识产权保护：乙方应保证施工过程中不侵犯他人知识产权。12.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。12.4信息披露：双方应及时沟通工程进展情况，确保工程顺利进行。第十三章：附件13.1设计图纸：详见附件一。13.2施工方案：详见附件二。13.3材料合格证明：详见附件三。13.4相关法律法规：详见附件四。第十四章：合同的签署14.1合同签署日期：____年__月__日。14.2合同签署地点：_________。14.3合同正本与副本份数及送达地址：正本一份，双方各执一份。副本送至对方指定的送达地址。甲方签字：_________乙方签字：_________丙方签字（如有）：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商：甲方有权指定绿化护栏所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，并确保材料的质量符合合同约定的标准。若乙方未使用甲方指定的材料供应商，甲方有权要求乙方承担材料质量不符合标准的后果。2.甲方监督权：甲方有权对乙方施工过程进行监督。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改，以确保工程质量符合合同约定的标准。3.甲方变更权：甲方有权在合同履行过程中对工程的设计、施工内容、施工时间等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并确保工程质量符合甲方要求。甲方变更导致合同价款增减的，双方应按约定进行相应的价款调整。4.甲方提前完工激励：若乙方提前完成工程，甲方有权给予乙方提前完工激励。激励的具体金额和条件由双方另行协商确定。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量保障：乙方应对绿化护栏的安装质量承担责任。若工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。乙方应在合同约定的质量保证期限内，对工程质量问题提供免费维修或更换服务。2.乙方保密义务：乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密。未经甲方同意，乙方不得向第三方披露甲方的商业秘密。若乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。3.乙方工期延误赔偿：若乙方未按约定的施工期限完成工程，乙方应按照甲方因此产生的损失向甲方支付赔偿金。赔偿金的计算方式由双方另行协商确定。4.乙方安全生产责任：乙方应按照相关法律法规和安全生产要求，组织施工。若发生安全事故，乙方应承担相应的安全事故责任，并依法进行赔偿。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同义务。第三方中介应确保甲乙双方按照合同约定履行各自的义务，并协助解决合同履行过程中的问题。2.第三方中介费用：第三方中介的费用由双方协商确定。费用包括但不限于中介服务费、咨询费、协调费等。双方应在合同中明确第三方中介费用的支付方式和支付时间。3.第三方中介的违约责任：若第三方中介未按照合同约定履行义务，导致甲乙双方产生损失，第三方中介应承担相应的违约责任。第三方中介的违约行为包括但不限于未按时完成协调工作、未确保甲乙双方履行合同义务等。4.第三方中介的解除合同权：甲乙双方任意一方有权解除与第三方中介的合同。解除合同的条件和方式由双方另行协商确定。若甲乙双方解除与第三方中介的合同，第三方中介应按照甲乙双方的要求，退还已收取的费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸：包括绿化护栏的设计方案、尺寸、材料等详细信息。2.施工方案：详细描述施工步骤、工艺、时间安排等。3.材料合格证明：供应商提供的材料质量检验报告和合格证书。4.相关法律法规：涉及绿化护栏施工的相关法律法规和标准。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定时间支付工程款项。未按约定提供施工条件。提前解除或变更合同。2.乙方违约：未按约定时间完成工程。未达到约定的质量标准。未按约定使用甲方指定的材料供应商。3.丙方违约（如有）：未按约定提供材料或服务。材料或服务不符合合同规定的质量标准。三、法律名词及解释：1.绿化护栏：用于公园、绿地等场所，用以分隔、保护绿化带的设施。2.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的金钱赔偿。3.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.仲裁：合同双方同意将争议提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前预测可能影响工程进度的因素，制定应对措施。甲方应协助乙方解决施工中遇到的问题，确保工程顺利进行。2.材料质量问题：乙方应严格把