2024建设工程施工合同范文

编号：__________2024建设工程施工合同范文甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程施工合同范文合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同性质和宗旨1.4合同文件的组成1.5合同的生效、变更和解除1.6合同的解释和争议解决第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资估算2.5工程质量标准2.6工程进度要求第三章：合同当事人权利和义务3.1发包人的权利和义务3.2承包人的权利和义务第四章：工程设计4.1设计依据4.2设计内容4.3设计审批4.4设计变更第五章：工程施工5.1施工组织与管理5.2施工进度计划5.3施工质量控制5.4施工安全防护5.5环境保护和文明施工5.6施工材料和设备第六章：工程价款与支付6.1工程价款的确定6.2预付款6.3工程进度款6.4竣工结算6.5价款支付方式第七章：工程验收与保修7.1工程验收条件7.2工程验收程序7.3工程质量保修7.4保修期限和保修范围第八章：违约责任8.1违约行为8.2违约责任认定8.3违约责任免除8.4违约赔偿金额的计算第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点9.3仲裁或诉讼时效第十章：合同的变更和解除10.1合同变更条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件10.4合同解除程序第十一章：合同的终止和解除11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同解除后的权利和义务第十二章：合同的适用法律和管辖12.1适用法律12.2合同争议的管辖第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4合同的转让13.5附件第十四章：合同的签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人14.4合同正本和副本份数14.5合同的生效日期合同编号_________第一章：总则1.1合同当事人1.1.1发包人：_________1.1.2承包人：_________1.2合同签订依据1.2.1法律法规1.2.2招投标文件1.2.3双方谈判记录1.3合同性质和宗旨1.3.1合同性质：_________1.3.2合同宗旨：_________1.4合同文件的组成1.4.1合同协议书1.4.2中标通知书1.4.3投标文件1.4.4专用条款1.4.5通用条款1.4.6技术文件1.4.7相关法律法规1.5合同的生效、变更和解除1.5.1合同生效条件：_________1.5.2合同变更程序：_________1.5.3合同解除条件：_________1.5.4合同解除程序：_________1.6合同的解释和争议解决1.6.1合同解释权：_________1.6.2争议解决方式：_________1.6.3仲裁或诉讼地点：_________1.6.4仲裁或诉讼时效：_________第二章：工程概况2.1工程名称：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程投资估算：_________2.5工程质量标准：_________2.6工程进度要求：_________第三章：合同当事人权利和义务3.1发包人的权利和义务3.1.1发包人的权利：_________3.1.2发包人的义务：_________3.2承包人的权利和义务3.2.1承包人的权利：_________3.2.2承包人的义务：_________第四章：工程设计4.1设计依据4.1.1设计文件：_________4.1.2设计规范：_________4.2设计内容4.2.1设计范围：_________4.2.2设计深度：_________4.3设计审批4.3.1审批程序：_________4.3.2审批期限：_________4.4设计变更4.4.1变更条件：_________4.4.2变更程序：_________第五章：工程施工5.1施工组织与管理5.1.1施工组织设计：_________5.1.2施工现场管理：_________5.2施工进度计划5.2.1施工总进度计划：_________5.2.2阶段性施工计划：_________5.3施工质量控制5.3.1质量控制体系：_________5.3.2质量验收标准：_________5.4施工安全防护5.4.1安全防护措施：_________5.4.2安全事故处理：_________5.5环境保护和文明施工5.5.1环境保护措施：_________5.5.2文明施工要求：_________5.6施工材料和设备5.6.1材料和设备要求：_________5.6.2材料和设备供应：_________第六章：工程价款与支付6.1工程价款的确定6.1.1价款计算依据：_________6.1.2价款支付方式：_________6.2预付款6.2.1预付款金额：_________6.2.2预付款支付时间：_________6.3工程进度款6.3.1进度款支付条件：_________6.3.2进度款支付比例：_________6.4竣工结算6.4.1竣工结算程序：_________6.4.2竣工结算期限：_________6.5价款支付方式6.第八章：违约责任8.1违约行为8.1.1发包人的违约行为：_________8.1.2承包人的违约行为：_________8.2违约责任认定8.2.1违约责任认定标准：_________8.2.2违约责任的证明要求：_________8.3违约责任免除8.3.1不可抗力：_________8.3.2其他免责情况：_________8.4违约赔偿金额的计算8.4.1赔偿金额计算方法：_________8.4.2赔偿金额的支付期限：_________第九章：争议解决9.1争议解决方式9.1.1协商解决：_________9.1.2调解解决：_________9.1.3仲裁解决：_________9.1.4诉讼解决：_________9.2仲裁或诉讼地点9.2.1仲裁地点：_________9.2.2诉讼地点：_________9.3仲裁或诉讼时效9.3.1仲裁时效：_________9.3.2诉讼时效：_________第十章：合同的变更和解除10.1合同变更条件10.1.1变更条件：_________10.1.2变更程序：_________10.2合同变更程序10.2.1变更提出：_________10.2.2变更批准：_________10.3合同解除条件10.3.1解除条件：_________10.3.2解除程序：_________第十一章：合同的终止和解除11.1合同终止条件11.1.1终止条件：_________11.1.2终止程序：_________11.2合同解除后的权利和义务11.2.1解除后的权利和义务：_________第十二章：合同的适用法律和管辖12.1适用法律12.1.1合同适用的法律：_________12.1.2法律冲突解决：_________12.2合同争议的管辖12.2.1管辖法律：_________12.2.2管辖法院：_________第十三章：其他约定13.1保密条款13.1.1保密内容：_________13.1.2保密期限：_________13.1.3保密违约责任：_________13.2知识产权保护13.2.1知识产权保护内容：_________13.2.2知识产权保护措施：_________13.3不可抗力13.3.1不可抗力定义：_________13.3.2不可抗力后果处理：_________13.4合同的转让13.4.1转让条件：_________13.4.2转让程序：_________第十四章：合同的签署14.1合同签署日期14.1.1签署日期：_________14.2合同签署地点14.2.1签署地点：_________14.3合同签署人14.3.1发包人签署人：_________14.3.2承包人签署人：_________14.4合同的生效日期14.4.1生效日期：_________发包人（盖章）：_________承包人（盖章）：_________多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方变更工程甲方根据项目需要，有权对工程进行变更。变更范围包括但不限于工程设计、施工内容、工程规模、质量标准等。甲方应提前向乙方提交工程变更通知，并说明变更的性质、范围和原因。乙方应根据变更通知及时调整施工计划和方案，并报甲方审批。甲方应在收到乙方调整方案后七个工作日内审批完毕。1.2甲方延期工程甲方因特殊情况需延期工程，应提前三十个工作日向乙方发出书面通知。乙方应根据甲方通知调整施工计划，并报甲方审批。甲方应在收到乙方调整计划后七个工作日内审批完毕。1.3甲方提前完成工程甲方因特殊情况需提前完成工程，应提前三十个工作日向乙方发出书面通知。乙方应根据甲方通知调整施工计划，并报甲方审批。甲方应在收到乙方调整计划后七个工作日内审批完毕。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方延期交付乙方因特殊情况需延期交付工程，应提前三十个工作日向甲方发出书面通知。甲方应根据乙方通知调整工程接收计划，并审批。乙方应在甲方审批完毕后七个工作日内按照调整后的计划交付工程。2.2乙方提前交付乙方因特殊情况需提前交付工程，应提前三十个工作日向甲方发出书面通知。甲方应根据乙方通知调整工程接收计划，并审批。乙方应在甲方审批完毕后七个工作日内按照调整后的计划提前交付工程。2.3乙方质量保证乙方应对施工质量承担责任。工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担由此产生的费用。工程验收合格的，乙方应按照合同约定提供质保服务。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，确保合同的履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议和问题。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。第三方中介的报酬应在合同履行完毕后支付。3.3第三方中介的解约甲方和乙方均有权在合同履行过程中解除与第三方中介的合同。解除合同的条件、程序和补偿事项应在合同中明确。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程变更通知2.附件二：工程延期交付通知3.附件三：工程提前交付通知4.附件四：质量保证声明5.附件五：第三方中介职责说明6.附件六：第三方中介报酬协议7.附件七：第三方中介解约条件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付预付款、进度款未按约定时间完成设计审批未按约定提供施工条件提前、延期或解除合同未按约定程序进行2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未按约定提供材料和设备提前、延期或解除合同未按约定程序进行3.第三方中介违约行为：未能公正、中立地处理争议和问题未按约定时间完成协调工作提前、延期或解除合同未按约定程序进行三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。2.违约行为：违反合同约定，不履行或不当履行合同义务的行为。3.工程变更：在合同履行过程中，因特定原因对工程内容、规模、质量标准等进行修改。4.工程延期：因非乙方原因导致工程交付时间推迟。5.工程提前：因非乙方原因导致工程提前交付。6.质量保证：乙方对施工质量承担责任，确保工程验收合格。7.第三方中介：独立于甲方和乙方的第三方，负责协调双方关系和处理合同履行过程中的争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更导致施工计划调整：及时与甲方沟通，重新制定施工计划。报甲方审批，确保计划合理性。2.工程延期交付：分析原因，与甲方协商制定延期交付计划。报甲