钢结构施工总承包合同

钢结构施工总承包合同实用合同编号：__________钢结构施工总承包合同地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：2.施工方是具备钢结构工程施工资质和能力的总承包方；3.双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同签订本合同，明确双方的权利和义务。第一条工程内容1.1本工程包括但不限于：（1）钢结构设计；（2）钢结构制造；（3）钢结构安装；（4）其他与钢结构施工相关的工作。1.2工程地点：____________________。1.3工程规模：____________________。1.4工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。第二条合同价格2.1本合同的总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2合同价款支付方式：（1）合同签订后，业主支付施工方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付施工方工程总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，业主支付施工方工程总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。2.3合同价款调整：（1）因设计变更、工程量增减等导致合同价款变化的，双方协商确定调整后的合同价款；（2）若施工过程中发生不可抗力等特殊情况，双方协商确定合同价款的调整。第三条施工期限3.1施工方应按照本合同约定的工程内容和工程量，保证工程在合同约定的工期内完成。3.2工期延误：（1）因施工方原因导致工期延误的，施工方应承担相应的违约责任；（2）因业主原因导致工期延误的，双方协商确定责任及赔偿事宜。第四条工程质量及验收4.1施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，保证工程质量。4.2工程验收：（1）工程完成后，施工方向业主提交工程验收申请；（2）业主在接到验收申请后7个工作日内组织验收；（3）验收合格的，双方签署工程验收报告；（4）验收不合格的，施工方应在甲方指定时间内整改完毕，并重新验收。第五条违约责任5.1施工方违反本合同的约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。5.2业主违反本合同的约定，导致工程进度、付款等方面出现问题，应承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质量保证金支付完毕之日终止。甲方（业主）：____________乙方（施工方）：____________签订日期：____________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单和材料明细表4.施工合同的变更通知5.工程验收标准和程序6.施工进度计划和付款凭证7.不可抗力事件证明文件8.工程质量保修书二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定的设计和施工标准完成工程的，属于违约行为。2.施工方未按照合同约定的工期完成工程的，属于违约行为。3.施工方使用的材料、设备不符合合同约定的质量和标准的，属于违约行为。4.业主未按照合同约定支付价款的，属于违约行为。5.业主未按照合同约定提供施工条件的，属于违约行为。6.双方其他违反合同约定的行为，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.钢结构工程施工资质：指根据国家相关法律法规，施工方取得的从事钢结构工程施工的资格。2.不可抗力：指在合同履行过程中，发生不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.工程验收：指业主按照合同约定的标准和方法，对施工方完成的工程进行检查、测试和评估的过程。4.质量保证金：指施工方为保证工程质量，按照合同约定向业主支付的一定金额的保证金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应及时沟通，找出延误原因，采取措施加快进度，必要时可协商延长工期。2.设计变更：双方应协商确定变更后的设计方案和价款调整。3.质量问题：施工方应立即整改，必要时重新施工，确保工程质量。4.付款问题：双方应按照合同约定的付款方式和时间履行付款义务。5.不可抗力事件：双方应根据实际情况协商处理，根据合同约定调整工期和价款。五、所有应用场景：1.适用于各类钢结构工程的总承包合同签订。2