管道工程施工合同范本

管道工程施工合同范本合同编号：__________甲方：__________乙方：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总价：__________第二条合同工期本合同工程工期为__________日，自开工之日起计算。第三条质量标准3.1工程质量应符合国家现行的管道工程施工及验收规范的要求。3.2工程质量保修期为__________年，自工程竣工验收合格之日起计算。第四条合同价款及支付4.1双方同意，本合同工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方支付乙方工程进度款的比例为__________%，支付时间为每完成合同工程进度的一定比例后__________日内。4.3工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余工程款。4.4乙方开具的发票类型为：__________。第五条施工许可及证件5.1乙方应按照甲方要求，负责办理本工程所需的施工许可及其他相关证件，费用由乙方承担。5.2乙方应保证施工过程中不因证件问题导致工程停工或延误。第六条甲方义务6.1提供施工场地：甲方应保证乙方施工所需场地的畅通，提供施工所需的供水、供电等基础设施。6.2协调关系：甲方应负责协调施工过程中与政府部门、企事业单位及居民的关系，确保工程顺利进行。6.3付款：甲方按照本合同约定的付款方式及时支付乙方工程款。第七条乙方义务7.1施工质量：乙方应严格按照国家现行管道工程施工及验收规范进行施工，保证工程质量。7.2施工安全：乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。7.3施工进度：乙方应按照本合同约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。7.4资料移交：乙方应在工程竣工验收合格后，将工程相关资料完整移交甲方。第八条违约责任8.1甲方违约：甲方未按照本合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，甲方应承担相应的违约责任。8.2乙方违约：乙方未按照本合同约定完成工程，甲方有权解除合同，乙方应承担相应的违约责任。8.3甲方未按照约定提供施工场地、协调关系，导致工程停工或延误，乙方有权要求甲方支付工程延期违约金。第九条争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且双方结清款项后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单和报价单4.施工合同的补充协议5.工程进度计划和施工日志6.质量保证书和材料合格证7.安全施工许可证和环境保护措施8.工程验收标准和验收报告9.付款凭证和工程进度款支付证明10.变更订单和工程索赔材料二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，乙方有权停止施工并要求甲方支付违约金。2.乙方未按约定时间完成工程，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。3.甲方未提供施工场地、协调关系，导致工程停工或延误，乙方有权要求甲方支付工程延期违约金。4.乙方施工质量不符合规范要求，甲方有权要求乙方返工或赔偿损失。5.乙方施工过程中发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整合同当事人之间权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方当事人之间权利义务关系的法律规范总称。3.管道工程施工及验收规范：是指国家或行业针对管道工程施工和验收所制定的技术规范。4.质量保修期：是指工程竣工验收合格后，乙方对工程质量承担保修责任的期限。5.违约金：是指一方违约时，按照合同约定向另一方支付的经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定合理的工程进度计划，并加强现场管理，确保工程按计划进行。2.工程质量问题：加强施工过程中的质量控制，严格执行施工规范，定期进行质量检查。3.施工安全问题：制定严格的安全管理制度，加强施工现场的安全培训和监管。4.变更订单和索赔：及时沟通，明确变更内容和索赔原因，按照合同约定进行协商解决。5.付款和工程款支付：严格按照合同约定的付款方式和时间进行支付，