房地产建筑工程承包合同合集

房地产建筑工程承包合同(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。发包人：**********(简称甲方)承包人：**********(简称乙方)依照《XX民法典》、《XX建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就本建设工程协商全都，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：**********2、工程地点：**********3、工程范围：**********4、承包方式：**********二、合同工期1、开工日期：***年***月***日，竣工日期***年***月***日，合同工期总天数***天(以实际进场施工之日算起)；三、质量标准工程质量标准：合格、根据《施工质量验收规范》验收。四、合同价款总计合同金额(大写)**********(人民币)，小写￥***。五、付款方式付款方式：本工程进场完成***%工作后10天内，发包人向承包人支付***%工程费用；本工程进场完成***%工作后15天内，发包人向承包人支付***%工程费用；本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。全部款项支付须先开发票后支付。六、施工预备1、承包人在合同签定后***日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参加技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，供应基准测量点和水、电接入点；七、平安责任1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工平安设施。2、乙方应指派专人负责平安，施工现场应有平安标示和平安设施。3、乙方在施工过程中消失责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人担当；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；3、竣工工程阅历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人担当；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人供应终身优待服务。6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿赐予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需托付其他单位时，承包人应担当全部工程费用。九、现场代表发包人现场代表***，承包人现场代表***，双方代表的权利义务按本合同商定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应依据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有商定外，违约方支付违约金***万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第***种方式解决：(一)提交***仲裁委员会仲裁；(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。合同订立时间：***年***月***日合同订立地点：*********发包人：(盖章)********法定代表人/托付代理人：****(签字)承包人：************(签字)联系方式：***********房地产建筑工程承包合同(第二篇)房地产建筑工程承包合同摘要：本合同由甲方（建设单位）与乙方（承包商/施工方）就房地产建筑工程进行承包协商，约定以下条款并签署有效。合同编号：_________________签订日期：_________________甲方：单位名称：_________________地址：____________________联系人：____________________电话号码：__________________乙方：单位名称：_________________地址：____________________联系人：____________________电话号码：__________________合同总金额：_________________工程开工日期：_______________工程竣工日期：_______________保修期限：___________________工程支付方式：_______________一、工程概述：根据甲方提供的相关文件和要求，乙方承包以下房地产建筑工程：（简要介绍工程内容）二、工程价款：1.工程总价款为合同总金额，甲方应根据工程进展情况按约定支付工程款项。2.工程款项支付方式：（描述具体支付方式）三、工期和保修：1.工程的开工日期和竣工日期应按照约定时间完成。2.工程保修期限为竣工后六个月，乙方在保修期限内负责维修工程质量问题。四、合同变更：若双方需对合同内容进行修改或补充，应经过书面协商，并经双方签字确认后生效。五、违约责任：1.若甲方未按约定支付工程款项，按违约责任约定支付违约金。2.若乙方未按约定工期完成工程，按违约责任约定支付违约金。六、争议解决：双方发生争议应通过友好协商解决，协商不成时提交相关仲裁机构进行仲裁。七、其他条款：（根据实际情况添加其他约定，如迟延履行、合同解除、保密条款等）八、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程完工和保修期结束。甲方（建设单位）：乙方（承包商/施工方）：签字：__________签字：__________日期：__________日期：__________房地产建筑工程承包合同(第三篇)房地产建筑工程承包合同合同编号：签订日期：甲方：(甲方名称)地址：(甲方地址)法定代表人：(甲方法定代表人)联系电话：(甲方联系电话)乙方：(乙方名称)地址：(乙方地址)法定代表人：(乙方法定代表人)联系电话：(乙方联系电话)鉴于甲方拟对下述房地产项目进行建筑工程承包，双方经友好协商达成以下约定：第一条工程内容1.甲方委托乙方承担以下工程项目的设计、施工、交付等相关工作：(详细列明工程项目，如：建筑主体工程、室内装修工程、供排水工程等)第二条工期1.工程起止日期：(具体日期)2.工期要求：乙方应按照合同约定的时间节点按时完成各项工程，并保证工程质量。3.若乙方逾期完工，甲方有权按照每日工期款总金额的百分之一向乙方索赔。第三条价格与付款条件1.工程总价为：人民币(总金额大写)元。2.甲乙双方同意按以下条件进行付款：(详细列明各项付款金额及支付日期，如：首期支付比例、进度支付比例等)第四条工程质量与验收1.工程质量：乙方应按照国家相关标准和甲方要求的质量标准进行设计和施工，确保工程质量符合相关法规和规范。2.验收：乙方完成工程后，甲方有权对工程进行验收。乙方应在甲方发出完成验收通知后的10个工作日内办理竣工验收手续。第五条违约责任1.若甲方或乙方中任何一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.双方同意以友好方式解决任何纠纷或争议，如协商不成，则提交至合同签订地所在法院诉讼解决。第六条其他约定(如双方对保险、合同解除、争议解决等方面有其他约定，可在这一部分详细列明)第七条合同生效与解除1.本合同自双方在合同签订日期亲笔签字后生效，并在甲方付清工程款项后终止。2.双方一致同意，如需变更本合同的任何条款，应书面协商并签署变更协议。第八条合同附件(列明