建设工程施工合同范本对外

建设工程施工合同范本对外合同编号：__________签订日期：__________合同各方：甲方：（全称）地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：（全称）地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方经充分协商，就乙方承建甲方建设工程项目施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________1.6工程质量标准：__________1.7工程工期：__________二、双方责任与义务2.1甲方责任与义务：（1）负责办理工程项目的相关审批手续；（2）提供施工场地，确保乙方施工顺利进行；（3）按照约定时间支付工程进度款及尾款；（4）协调解决乙方施工过程中的外部关系；（5）提供施工所需的水、电、通信等基础设施；（6）负责工程项目的质量、安全、环保等监管工作。2.2乙方责任与义务：（1）按照合同约定及设计图纸、施工规范要求施工；（2）严格遵循工程进度计划，确保工程按时完成；（3）保证工程质量，达到约定的质量标准；（4）做好施工现场的安全生产、环保工作；（5）协助甲方办理工程验收手续；（6）按照甲方要求，提供相关工程资料和报表。三、合同价格与支付3.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方按照乙方提交的工程进度报表支付工程进度款，支付比例为：__________%。3.3工程验收合格后，甲方支付合同总价款的__________%作为尾款。3.4乙方开具等额的正规发票，甲方按照约定时间支付。四、工期延误4.1由于甲方原因导致工程延期，甲方应支付乙方因此产生的费用，具体费用根据双方协商确定。4.2由于乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。五、工程质量及保修5.1乙方应按照设计图纸、施工规范和约定的质量标准进行施工，确保工程质量。5.2工程验收不合格的，乙方应在甲方指定的时间内整改达到验收标准。5.3工程验收合格后，乙方负责保修期内的维修工作，保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为__________年。六、违约责任6.1双方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。6.2乙方逾期交付工程或工程质量不合格的，甲方有权拒付尾款，并要求乙方赔偿因此造成的损失。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工规范和要求3.工程预算明细表4.工程进度报表5.工程验收报告6.保修条款及相关资料7.施工安全事故应急预案8.环境保护措施及验收资料9.工程变更协议10.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间办理相关审批手续未按约定时间支付工程进度款及尾款未提供施工所需的水、电、通信等基础设施未协调解决乙方施工过程中的外部关系未按约定时间交付施工场地2.乙方违约行为：未按设计图纸、施工规范和要求施工未按约定时间完成工程进度工程质量未达到约定标准未做好施工现场的安全生产、环保工作未协助甲方办理工程验收手续三、法律名词及解释：1.建设工程施工合同：双方约定乙方承担甲方建设工程项目的施工任务，并支付相应价款的合同。2.甲方：建设工程项目的业主，负责办理工程项目的相关审批手续，提供施工场地等。3.乙方：具备相应资质和能力的施工单位，负责按照设计图纸、施工规范等进行施工。4.工程进度款：甲方按照乙方提交的工程进度报表支付的款项。5.尾款：工程验收合格后，甲方支付的合同总价款的一部分。6.工程验收：对完成的工程进行检查、测试，以确定其是否符合设计要求、施工规范和质量标准。7.保修：乙方在工程验收合格后，对工程质量问题进行维修的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、甲方原因导致的延期等。解决办法：根据实际情况和合同约定，协商确定费用和责任。2.工程质量问题：原因：乙方施工不规范、材料不合格等。解决办法：要求乙方整改，达到验收标准；严重情况下，甲方有权拒付尾款。3.付款纠纷：原因：甲方未按约定时间支付工程进度款及尾款。解决办法：双方协商解决，必要时可依法向人民法院提起诉讼。4.合同争议：原因：履行合同过程中产生的争议。解决办法：协商解决，协商不成时，向合同签订地的人民