公路工程施工合同协议书

公路工程施工合同协议书合同编号：__________协议书一、工程概况1.1工程名称：_____________________1.2工程地点：_____________________1.3工程规模：_____________________1.4工程内容：_____________________1.5工程总价：_____________________二、合同主体2.1发包人：单位名称：_____________________单位地址：_____________________法定代表人：_____________________联系电话：_____________________联系人：_____________________2.2承包人：单位名称：_____________________单位地址：_____________________法定代表人：_____________________联系电话：_____________________联系人：_____________________三、合同的签订与生效3.1本协议自双方签字盖章之日起生效。3.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。四、合同的履行4.1承包人应按照约定的工程内容、工程规模、工程质量要求、工程进度和施工安全标准完成本工程。4.2发包人应按照约定的工程总价及时支付工程款项。4.3双方应遵守国家法律法规，严格执行本协议的约定，确保工程顺利进行。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2若承包人未能按照约定的工程进度完成工程，应按照逾期工程金额的__%向发包人支付违约金。5.3若发包人未能按照约定的工程总价及时支付工程款项，应按照逾期支付金额的__%向承包人支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。7.2本协议的修改、补充必须采用书面形式，经双方协商一致后签署。7.3双方应遵守社会公德，讲诚信，守信用，共同维护工程的良好形象。八、合同解除8.1在本协议履行过程中，若发生不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商解除本协议。8.2合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，互相退还已经收到的款项，并承担因此给对方造成的损失。九、合同终止9.1本协议约定的工程完成后，双方按照约定办理工程验收手续，验收合格后，本协议终止。十、保密条款10.1双方在履行本协议过程中获得的商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。10.2保密期限自本协议签订之日起算，至本协议终止或解除之日止。十一、法律适用及争议解决11.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲方（发包人）：_____________________乙方（承包人）：_____________________签订日期：_____________________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.工程预算书4.施工方案5.施工组织设计6.施工合同专用条款7.施工合同通用条款8.工程验收标准9.材料供应合同10.设备租赁合同11.劳务分包合同12.保险合同13.工程进度计划14.付款凭证15.验收报告二、违约行为及认定：1.承包人未能按照约定的工程进度完成工程，视为违约。2.发包人未能按照约定的工程总价及时支付工程款项，视为违约。3.双方未按照约定履行合同义务，导致工程质量不符合约定标准的，视为违约。4.双方未按照约定履行合同义务，导致工程安全事故发生的，视为违约。5.双方未按照约定履行合同义务，导致工程合同目的不能实现的，视为违约。三、法律名词及解释：1.发包人：指承担工程发包义务的一方。2.承包人：指承担工程承包义务的一方。3.合同法：指《中华人民共和国合同法》。4.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》。5.法定代表人：指代表法人或者其他组织行使权利、履行义务的负责人。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。7.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。8.工程验收：指对完成的工程进行检查、测试、评估，以确定其是否符合合同约定的质量、功能、进度等要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照约定向承包人支付违约金，并视情况有权要求承包人采取措施加快工程进度。2.工程质量问题：解决办法：要求承包人按照约定进行整改，必要时可委托第三方检测机构进行检测，直至工程质量符合约定标准。3.工程款项支付纠纷：解决办法：按照约定及时支付工程款项，如发生逾期支付，应支付违约金，并视情况有权要求承包人延长工程进度。4.合同争议解决：解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有