施工合同书电子版

施工合同书电子版合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：第一条工程概况1.1工程项目名称：__________1.2工程项目地点：__________1.3工程项目内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同工期2.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。2.2乙方应当按照约定的工期完成工程施工。第三条工程质量3.1乙方应当按照设计图纸、施工规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。3.2工程质量标准：__________3.3乙方应当对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，确保工程质量。第四条工程造价4.1工程造价为：__________元。4.2乙方应当按照约定的工程造价进行施工，不得擅自增加费用。第五条付款方式5.1甲方分期支付乙方工程款项。5.2付款方式如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总造价的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的20%；（4）剩余的20%作为质保金，质保期结束后支付。第六条违约责任6.1乙方未按照约定的工期完成工程施工的，应当按照违约部分工程造价的1%向甲方支付违约金。6.2乙方未按照约定的工程质量标准完成工程的，应当按照违约部分工程造价的2%向甲方支付违约金。6.3甲方未按照约定时间支付工程款项的，应当按照应付款项的1%向乙方支付滞纳金。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1乙方应当为甲方提供完整的施工资料和验收资料。8.2乙方应当为甲方提供一年的质保期，质保期内如有问题，乙方应当及时予以解决。8.3双方应当遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除或者终止合同。8.4本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字）：__________日期：__________乙方（签字）：__________日期：__________一、附件列表：1.设计图纸2.施工规范3.工程预算明细4.付款凭证5.施工进度报告6.工程验收报告7.质保金支付凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程施工，认定标准为工程实际完成时间与约定完成时间不符。2.乙方未按照约定的工程质量标准完成工程，认定标准为工程质量不符合国家相关法律法规、行业标准或合同约定。3.甲方未按照约定时间支付工程款项，认定标准为付款时间迟于合同约定的付款期限。三、法律名词及解释：1.施工合同：为建设方与施工方签订的，约定施工内容、工期、质量、造价等事项的合同。2.工程质量：指工程项目的质量标准，包括结构安全、使用功能、外观等方面。3.质保期：指乙方对工程项目提供保修服务的期限。4.违约金：一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当支付给对方一定数额的货币。5.滞纳金：指甲方未按约定时间支付工程款项，应支付给乙方的逾期付款违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：解决办法：双方协商调整工期，如乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金；如甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方相应的窝工费用。2.工程质量问题：解决办法：乙方及时整改，并承担整改费用；严重质量问题导致工程无法使用或安全的，乙方应负责修复并支付相应赔偿金。3.付款延迟：解决办法：甲方按照合同约定的付款时间进行支付，如延迟支付，应支付滞纳金；乙方应提供合法的发票和支付凭证。4.施工资料缺失：解决办法：乙方及时补充完善施工资料，确保工程验收的顺利进行。五、所有应用场景：1.