地基开挖的工程合同

工程合同名称：____________________地址：____________________联系人：__________________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________一、工程范围1.1业主委托承包商负责本工程的地基开挖、土方外运、场地平整及相关附属工程。1.2承包商应按照业主提供的施工图纸、技术规范及工程量清单完成本工程的施工。二、合同价格2.1本工程的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。2.2上述价格包括但不限于承包商完成本工程所需的劳务、材料、设备、运输、税金及利润等一切费用。三、支付方式3.1业主应按照双方约定的付款进度向承包商支付合同价款。3.2承包商应在收到业主的付款后向业主开具等额的正规发票。四、工期4.1本工程的工期为____天，自合同签订之日起计算。4.2若因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定顺延的工期。五、质量保证5.1承包商应按照国家及行业的施工质量验收标准进行施工，确保工程质量合格。5.2工程验收合格后，承包商应向业主提供一年的免费保修服务。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表（签名）：____________________代表（签名）：____________________签订日期：____________________工程合同名称：____________________地址：____________________联系人：__________________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________一、工程范围1.1业主委托承包商负责本工程的地基开挖、土方外运、场地平整及相关附属工程。1.2承包商应按照业主提供的施工图纸、技术规范及工程量清单完成本工程的施工。二、合同价格2.1本工程的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。2.2上述价格包括但不限于承包商完成本工程所需的劳务、材料、设备、运输、税金及利润等一切费用。三、支付方式3.1业主应按照双方约定的付款进度向承包商支付合同价款。3.2承包商应在收到业主的付款后向业主开具等额的正规发票。四、工期4.1本工程的工期为____天，自合同签订之日起计算。4.2若因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定顺延的工期。五、质量保证5.1承包商应按照国家及行业的施工质量验收标准进行施工，确保工程质量合格。5.2工程验收合格后，承包商应向业主提供一年的免费保修服务。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。九、变更和终止9.1双方同意，合同的变更或终止应书面形式进行，并经双方同意。9.2在合同履行期间，如一方提出变更或终止合同，应提前通知对方，并承担因此给对方造成的损失。十、保密条款10.1双方同意，在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。十一、执行和适用法律11.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决等，均适用中华人民共和国法律。11.2双方应遵守国家的法律法规，如有违反，应承担相应的法律责任。附件：施工图纸、技术规范、工程量清单等甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表（签名）：____________________代表（签名）：____________________签订日期：____________________合同应用场合及注意事项：1.城市基础设施建设：在城市道路、桥梁、地下管网等基础设施建设中，地基开挖工程合同至关重要。此时，合同中应明确工程范围、施工标准和质量要求，以及因施工可能对周边环境及公共设施造成的影响和应对措施。2.房地产开发项目：房地产开发项目中的地基开挖工程，合同应重点关注工程进度、质量保证及安全措施，确保施工过程不影响周边建筑安全及居民生活。3.工业园区建设：工业园区建设中的地基开挖，合同应考虑地质条件、环境保护及工业设施的特殊要求，明确双方在环保、安全等方面的责任和义务。4.遇到的问题及解决办法：地质条件复杂：在合同中增加地质勘探及风险评估条款，明确双方在遇到复杂地质条件时的责任和应对措施。环境保护要求：合同中应增加环境保护条款，规定承包商在施工过程中应采取的环保措施，以及违反环保规定的责任。工程变更：合同中应设立变更条款，规定工程变更的审批流程、费用调整及工期顺延等事项。工期延误：合同中应明确工期延误的原因认定、责任归属及赔偿方式。5.详细附件清单：施工图纸：详细展示工程的设计方案和施工要求。技术规范：明确工程的技术标准和施工方法。工程量清单：详细列出工程的各项工作量和材料需求。付款进度表：明确各阶段工程的付款时间和金额。质量验收标准：规定工程质量的验收标准和程序。保修服务条款：明确工程保修的范围、期限和服务内容。本合同适用于地基开挖工程的各种