垃圾处理厂房施工合同书

垃圾处理厂房施工合同书第一篇范文：合同编号：__________合同双方：甲方：（以下简称“业主”）乙方：（以下简称“承包商”）鉴于：1.业主拟在（地址）建设垃圾处理厂房（以下简称“本项目”），并已取得本项目所需的一切合法批准和许可；2.业主拟将本项目的施工工作委托给承包商，承包商愿意接受此项委托；双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同，共同遵照执行：一、合同文件1.1本合同的组成文件包括：（1）本合同；（2）附件A：施工图纸及说明书；（3）附件B：工程量清单及报价表；（4）附件C：施工进度计划；（5）附件D：质量保证及售后服务承诺；（6）附件E：安全生产及环境保护措施；（7）双方确认的其他文件。二、施工范围2.1承包商应按照业主提供的施工图纸、说明书、工程量清单及报价表等文件，完成本项目的施工工作，包括但不限于土建、安装、装饰、调试等。三、合同价格3.1本项目的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。合同价格为本项目施工工作的全部费用，包括承包商为完成本项目施工工作所需的一切人力、材料、设备、管理、利润、税金等。四、付款条件4.1业主应按照双方约定的付款计划向承包商支付合同价款。4.2承包商应按照双方约定的方式向业主提供合法有效的发票。五、工期5.1本项目的工期为____天，自双方签订本合同之日起计算。5.2承包商应按照附件C：施工进度计划完成本项目的施工工作。因承包商原因导致的工期延误，业主有权要求承包商支付逾期违约金。六、质量保证6.1承包商应按照业主提供的施工图纸、说明书等文件，以及国家、行业和地方的相关标准、规范完成本项目的施工工作，确保工程质量。6.2承包商应按照附件D：质量保证及售后服务承诺向业主提供质量保证。七、安全生产及环境保护7.1承包商应按照国家、行业和地方的安全生产及环境保护法律法规、标准、规范等要求，制定和实施安全生产及环境保护措施。7.2承包商应按照附件E：安全生产及环境保护措施向业主提供安全生产及环境保护的保证。八、违约责任8.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的一切损失。九、争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。十、其他10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本合同约定的全部义务履行完毕之日止。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________附件：A：施工图纸及说明书B：工程量清单及报价表C：施工进度计划D：质量保证及售后服务承诺E：安全生产及环境保护措施第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方：（以下简称“业主”）乙方：（以下简称“承包商”）丙方：（以下简称“监理方”）鉴于：1.业主拟在（地址）建设垃圾处理厂房（以下简称“本项目”），并已取得本项目所需的一切合法批准和许可；2.业主拟将本项目的施工工作委托给承包商，承包商愿意接受此项委托；3.业主拟委托监理方对承包商的施工工作进行监督和管理，监理方愿意接受此项委托；各方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同，共同遵照执行：一、合同文件1.1本合同的组成文件包括：（1）本合同；（2）附件A：施工图纸及说明书；（3）附件B：工程量清单及报价表；（4）附件C：施工进度计划；（5）附件D：质量保证及售后服务承诺；（6）附件E：安全生产及环境保护措施；（7）附件F：监理方监督和管理方案；（8）各方确认的其他文件。二、施工范围2.1承包商应按照业主提供的施工图纸、说明书、工程量清单及报价表等文件，完成本项目的施工工作，包括但不限于土建、安装、装饰、调试等。三、合同价格3.1本项目的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。合同价格为本项目施工工作的全部费用，包括承包商为完成本项目施工工作所需的一切人力、材料、设备、管理、利润、税金等。四、付款条件4.1业主应按照双方约定的付款计划向承包商支付合同价款。4.2承包商应按照双方约定的方式向业主提供合法有效的发票。五、工期5.1本项目的工期为____天，自双方签订本合同之日起计算。5.2承包商应按照附件C：施工进度计划完成本项目的施工工作。因承包商原因导致的工期延误，业主有权要求承包商支付逾期违约金。六、质量保证6.1承包商应按照业主提供的施工图纸、说明书等文件，以及国家、行业和地方的相关标准、规范完成本项目的施工工作，确保工程质量。6.2承包商应按照附件D：质量保证及售后服务承诺向业主提供质量保证。七、安全生产及环境保护7.1承包商应按照国家、行业和地方的安全生产及环境保护法律法规、标准、规范等要求，制定和实施安全生产及环境保护措施。7.2承包商应按照附件E：安全生产及环境保护措施向业主提供安全生产及环境保护的保证。八、监理方的权利和义务8.1监理方应对承包商的施工工作进行监督和管理，确保施工质量、进度、安全等符合合同约定。8.2监理方应按照附件F：监理方监督和管理方案向业主提供监理服务。8.3监理方有权对承包商的施工工作进行现场检查和验收，对不符合合同约定的施工工作，有权要求承包商整改。8.4监理方应定期向业主报告本项目的施工进度、质量、安全等情况。九、违约责任9.1承包商违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成业主损失的，应承担违约责任，向业主支付违约金，并赔偿业主因此遭受的一切损失。9.2监理方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成业主损失的，应承担违约责任，向业主支付违约金，并赔偿业主因此遭受的一切损失。十、争议解决10.1各方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。十一、其他11.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。11.2本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本合同约定的全部义务履行完毕之日止。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________丙方（监理方）：__________签订日期：__________附件：A：施工图纸及说明书B：工程量清单及报价表C：施工进度计划D：质量保证及售后服务承诺E：安全生产及环境保护措施F：监理方监督和管理方案本合同的签订，旨在明确各方的权利和义务，保障本项目的顺利实施。通过引入监理方，业主的权益得到更加全面的保障，施工质量、进度、安全等方面得到更加严格的控制。同时，通过增加甲方的权利条款以及乙方的违约及限制条款，进一步强化了甲方的权益保护，确保本项目的顺利实施。第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方：（以下简称“委托方”）乙方：（以下简称“研发方”）丙方：（以下简称“监理方”）鉴于：1.委托方拟开发一项环保处理技术（以下简称“本项目”），并已取得本项目所需的一切合法批准和许可；2.委托方拟将本项目的研发工作委托给研发方，研发方愿意接受此项委托；3.委托方拟委托监理方对研发方的研发工作进行监督和管理，监理方愿意接受此项委托；各方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同，共同遵照执行：一、合同文件1.1本合同的组成文件包括：（1）本合同；（2）附件A：研发任务书及需求说明书；（3）附件B：研发预算及报价表；（4）附件C：研发进度计划；（5）附件D：研发质量保证及售后服务承诺；（6）附件E：研发安全及环境保护措施；（7）附件F：监理方监督和管理方案；（8）各方确认的其他文件。二、研发范围2.1研发方应按照委托方提供的研发任务书、需求说明书等文件，完成本项目的研发工作，包括但不限于设计、试验、评估、优化等。三、合同价格3.1本项目的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。合同价格为本项目研发工作的全部费用，包括研发方为完成本项目研发工作所需的一切人力、材料、设备、管理、利润、税金等。四、付款条件4.1委托方应按照双方约定的付款计划向研发方支付合同价款。4.2研发方应按照双方约定的方式向委托方提供合法有效的发票。五、研发周期5.1本项目的研发周期为____天，自双方签订本合同之日起计算。5.2研发方应按照附件C：研发进度计划完成本项目的研发工作。因研发方原因导致的研发周期延误，委托方有权要求研发方支付逾期违约金。六、研发质量保证6.1研发方应按照委托方提供的研发任务书、需求说明书等文件，以及国家、行业和地方的相关标准、规范完成本项目的研发工作，确保研发质量。6.2研发方应按照附件D：研发质量保证及售后服务承诺向委托方提供质量保证。七、研发安全及环境保护7.1研发方应按照国家、行业和地方的安全生产及环境保护法律法规、标准、规范等要求，制定和实施研发安全及环境保护措施。7.2研发方应按照附件E：研发安全及环境保护措施向委托方提供研发安全及环境保护的保证。八、监理方的权利和义务8.1监理方应对研发方的研发工作进行监督和管理，确保研发质量、进度、安全等符合合同约定。8.2监理方应按照附件F：监理方监督和管理方案向委托方提供监理服务。8.3监理方有权对研发方的研发工作进行现场检查和验收，对不符合合同约定的研发工作，有权要求研发方整改。8.4监理方应定期向委托方报告本项目的研发进度、质量、安全等情况。九、违约责任9.1委托方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成研发方损失的，应承担违约责任，向研发方支付违约金，并赔偿研发方因此遭受的一切损失。9.2监理方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成研发方损失的，应承担违约责任，向研发方支付违约金，并赔偿研发方因此遭受的一切损失。十、争议解决10.1各方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。十一、其他11.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。11.2本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效，