2024建设工程施工合同17.中标合同

2024建设工程施工合同17.中标合同合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为工程项目的业主，拥有该项工程的所有权、使用权和管理权；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该项工程的施工任务。为明确双方的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：（项目全称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程规模：（项目规模）1.4工程内容：（项目内容）1.5工程价款：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。第二条合同工期2.1合同工期自工程开工之日起至工程竣工交付日止，共计____天。第三条质量标准3.1工程质量应达到国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。3.2工程质量保修期自工程竣工交付之日起计算，共计____年。第四条合同价款及支付4.1合同价款为固定价格，即人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方应按照双方约定的付款计划及时支付合同价款。具体支付方式和时间如下：（1）合同签订后____天内，甲方支付合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%时，甲方支付合同总价款的____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的____%；（4）剩余合同总价款的____%作为质量保修金，在工程质量保修期内无质量问题的情况下予以支付。第五条合同的履行5.1乙方应按照合同约定的工程内容、规模、质量和工期要求，完成施工任务。5.2乙方应严格按照国家有关法律法规、规范、标准和设计文件的要求进行施工，确保工程质量。5.3乙方应遵守甲方的管理制度，服从甲方的监督和检查。5.4乙方应承担因自身原因造成的工程质量问题、安全事故和损失。5.5甲方应按照合同约定及时支付合同价款，提供施工所需的水、电、通信等基础设施。5.6甲方应协助乙方办理施工所需的各种手续和证件。第六条合同的变更和解除6.1合同一经签订，双方应严格遵守。任何一方不得擅自变更或解除合同。6.2合同变更或解除必须经双方协商一致，并签订书面协议。6.3合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除后的合同内容履行相应的义务。第七条违约责任7.1双方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。7.2乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。7.3甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金，违约金为未支付合同价款的____%。7.4双方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付之日止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计文件

2.施工图纸

3.工程量清单

4.施工方案

5.工程质量标准

6.安全防护措施

7.环境保护措施

8.工程进度计划

9.付款凭证

10.验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工任务的，属于违约行为。

2.甲方未按照约定支付合同价款的，属于违约行为。

3.乙方未按照国家有关法律法规、规范、标准和设计文件的要求进行施工，导致工程质量问题，属于违约行为。

4.乙方未按照约定时间完成工程进度，属于违约行为。

5.甲方未按照约定提供施工所需的水、电、通信等基础设施，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，拥有工程的所有权、使用权和管理权。

2.乙方：指合同中的施工方，具备相应资质和能力，承担工程施工任务。

3.合同工期：指合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付日止的时间段。

4.工程质量：指工程达到国家相关法律法规、规范、标准和设计文件要求的程度。

5.质量保修期：指工程竣工交付之日起计算的，乙方对工程质量承担保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方说明原因。如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应责任。

2.工程质量问题：乙方应立即整改，并承担整改费用。如因甲方原因导致工程质量问题，甲方应承担相应责任。

3.付款延误：甲方应及时支付合同价款，如因甲方原因导致付款延误，甲方应支付违约金。

4.施工过程中出现安全事故：乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和安全生产要求进行处理。

5.环境保护问题：乙方应遵守国家环境保护法律法规，确保施工过程中不对环境造成污染。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施