工程招投标与合同管理有答案

工程招投标与合同管理一、单项选择题1.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和组成。A.现场管理费B.工程建设费C.风险金D.税金2.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A．监理单位B．分公司C．建设单位D．施工企业3.在国际招标程序中，向最后决定的中标人发出通知，接受其投标书，并由业主与中标人签订工程承包合同。此项工作称为A.决标B.评标C.授标D.议标4.法人成立进行注册登记时，应当以为住所。

A.主要办事机构所在地B．主要经营场所所在地C．主要合同履行地D．董事长的户口所在地5.属于来自业主的风险是A.业主信誉差B.军事冲突C.海啸D.国家政策的变动6.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同

A．不成立B．成立C．无效D．可撤销7.在土木工程施工中，属于应用FIDIC合同条件的前提是()A.通过谈判招标确定承包商B.通过邀请招标确定承包商C.通过指定招标确定承包商D.通过竞争性招标确定承包商8.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在退还。

A．发出中标通知书后B．完成评标后C．提交履约担保后D．合同履行完毕后9.“基准日”为专用条件内规定的投标截止日期前的某一特定日期，施工合同条件的通用条件内采用投标截止日前的第天作为合同基准日A.7B.14C.21D.2810.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时A.中标人不承担合同责任B．招标人应退还其投标保证金C．招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D．招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额11.监理招标的宗旨是对监理单位的选择。A.人员B.设备C.报价D.能力12.按照国家有关规定，施工合同的估算价在万元人民币以上，必须进行招标。A.10B.50C13.FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指A.完成合同内注明的全部工作的时间B.中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的时间C.招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的时间14.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在到达对方。A.要约到达对方之前B.对方承诺到达要约人之前C.对方发出承诺之前D.对方承诺生效之后15.招标文件中的工程量清单是A.竣工结算的依据B.总价承包时的工程量C.投标单位计算标价的依据D.准确的工程量1.某建设单位与设计单位签订合同，购买该单位已经设计的图纸，该合同的标的是（）A.物B.行为C.财D.智力成果7.属于来自业主的风险是()A.业主信誉差B.军事冲突C.海啸D.国家政策的变动10.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（）。

A．中标人不承担合同责任B．招标人应退还其投标保证金C．招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D．招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额11.当工程内容明确、工期较短，宜采用（）A.总价可调合同B.总价不可调合同C.单价合同D.成本加酬金合同12.下列建设工程施工合同文件发生矛盾，应该优先考虑执行的是（）A.工程量清单B.工程预算书C.工程变更协议书D.施工图纸13.在投标报价程序中，在调查研究，收集资料后应当（）A.对是否投标作出决策B.确定投标方案C.办理资格审查D.进行投标报价14.投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价，开标后，发现的分项投标单位没有填写单价和合价，则（）A.允许投标单位填写补充B.视为废标C.认为该项费用包括在其他项的单价和合价中D.由招标人退回标书15.FIDIC合同条款中的指定分包商只能是（）A.特殊服务B.工程分包C.材料供应D.合同中暂定金额下的工作或服务1．公民委托律师代理诉讼属于A．法定代理B．指定代理C．约定代理D．委托代理2．在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限内作出答复，这种行为是A．谈判B．要约邀请C．要约D．承诺3．经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，A．另一方可请求法院强制执行B．仲裁机构可强制执行C．另一方可以请求公安机关强制执行D．另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款4．保证合同是签订的合同A．债权人与债务人B．债权人与保证人C．债务人与保证人D．保证人与被保证人5．某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于A．采取欺诈手段B．采取胁迫手段C．超越经营范围D．无效代理6．建设工程纠纷解决的几种途径中，（）是依靠国家强制力来实现的。A．和解B．调解C．诉讼D．仲裁7．采用方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。A．公开招标B．邀请招标C．议标D．比价招标8．业主与中标单位签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其A．购买招标文件费用B．编制投标文件费用C．投标保证金D．现场考察费9．根据《招标投标法》的有关规定，一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数量不得少于家。A．2B．3C10．根据《招标投标法》的有关规定，下列说法符合开标程序的是A．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B．开标地点由招标人在开标前通知C．开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加D．开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加11．工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是A．设计方案的优劣B．设计任务完成的进度C．设计取费的标准D．设计单位的资历12．监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则A．监理工程师应推迟计量时间B．监理工程师单独计量无效C．监理工程师单独计量有效D．监理工程师可不必再计量13．采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由控制。A．业主B．监理工程师C．总包商D．分包商14．FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指的承包商。A．由业主选定，与总承包商签订合同B．由总包商选定，与业主签订合同C．由监理工程师选定，与业主签订合同D．由业主选定，与监理工程师签订合同15．建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则A．该项索赔视为已经批准B．视为已被拒绝C．尚待批准D．承包商应进一步提交索赔证据1．施工承包合同中的经济法律关系客体是指A．业主B．承包商C．合同标的D．合同条款2．代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，承担民事责任。A．代理人对自己的行为B．被代理人对代理人的代理行为C．代理人对第三人的行为D．被代理人对第三人的行为3．以下哪种担保是债务人以不转移对特定财产的占有的方式，将该财产作为债权的担保A．保证B．质押C．留置D．抵押4．施工招标的招标公告属于A．要约B．有效承诺C．要约邀请D．无效承诺5．某项目设计费用为100万元，合同中约定定金为15%，发包方已支付定金，但是承包方不履行合同，此时，承包方应该返还给发包方费用。A．100万元B．15万元C．30万元D．依据发包方损失定6．分包商在施工现场的协调管理工作，应由负责。A．业主B．监理工程师C．总包商D．分包商自己7．FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时A．可自行运出工地B．应经业主批准后才能运出工地C．经监理工程师批准后才能运出工地D．不能运出工地8．FIDIC合同条件规定，应由业主签发。A．中标通知书B．工程移交证书C．解除缺陷责任书D．最终支付证书9．施工合同中索赔的性质属于A．经济补偿B．经济惩罚C．经济制裁D．经济补偿和经济制裁10．施工合同履行过程中出现时，当事人不承担违约责任。A．发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B．因为发包方资金不到位，发包方无法按照合同约定的时间提供承包商工程预付款C．因为发生水灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工D．因为管理不善，承包方的工程质量不符合合同约定的要求11．按照FIDIC合同条件规定，不属于合同文件组成部分的是A．合同专用条件B．投标书C．中标意向书D．合同协议书12．采用方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。A．公开招标B．邀请招标C．议标D．比价招标13．根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A．10日B．15日C．30日D．三个月14．监理工程师在施工阶段进行进度控制的依据是施工进度计划。A．承包商编制的B．业主编制的C．监理单位制定并由承包商认可的D．承包商提交并经监理工程师批准的15．FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指的承包商。A．由业主选定，与总承包商签订合同B．由总包商选定，与业主签订合同C．由监理工程师选定，与业主签订合同D．由业主选定，与监理工程师签订合同二、填空题16.标底编制的计价方法有法和法两类。工料单价法综合单价法17.在工程量清单与报价表中，可分为两类，一类是项目，另一类是。按“单价”计价按“项”包干18.通常对企业法人出具的担保称为，银行出具的担保称为。保证书保函19.评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标书进行详细评审，详细评审范围分为标评审和标评审。技术商务20.勘察合同履行过程中，由于工程停建而终止合同，勘察人未进行勘察工作的，没收发包人已付的定金，如勘察工作完成50%以内的，发包人应支付勘察人合同预算额的；完成工作量超过50%的，则应向勘察人支付合同预算额的。50%100%21.转让合同权利的当事人也称为；接受转让的第三人称为。让与人受让人22.合同管理是指县级以上各级人民政府的工商行政管理部门和其他有关主管部门，依法对合同、等进行指导、监督、检查和处理利用合同进行违法活动的行为。订立履行23.仲裁也称为，是双方当事人通过自愿将争议提交第三者（仲裁机构）作出裁决，并负有履行裁决义务的一种解决争议的方式。公断协议24.建筑工程发包方式可采用和的方式进行。招标发包直接发包25.承包商是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员、取得和的、能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的施工企业。建设资质证书营业执照16.工程分包可分为和。一般性分包指定分包17.暂列金额实际上是一笔雇主方的，用于招标时对尚未确定或项目的储备金额。预备金不可预见18.雇主发出中标函天内，并接到承包商提交的有效履约担保后，双方签署。28合同协议书21.按合同计价方式分，工程承发包方式可以分为总价合同、合同、合同。单价成本加酬金22.新修订的施工合同文本是由协议书、和三部分组成的。单价成本加酬金23.工程项目评标委员会成员一般由招标单位、和组成。上级主管部门受聘专家24.“三控”是指质量控制、控制、控制。进度费用25.降低投标价格可以从降低投资利润、降低和三方面入手。经营管理费设定降价系数16．合同主体包括、和其它组织。法人自然人17．承包商的实力主要包括人员实力、实力、管理实力和实力四个方面。经济信誉18．建筑市场与工程项目招投标的关系是相互相互。联系促进19．标底编制的计价方法有法和法两类。工料单价综合单价20．影响国际工程投标决策的主要因素是因素，工程因素和因素。业主承包商21．施工合同是施工单位进行工程建设管理、管理和费用管理的主要依据。质量进度22．建设监理合同主体间的关系是和的关系。委托被委托23．国内工程投标报价费用是由直接费、、利润和税金以及等组成。间接费不可预见费24．“三通一平”是指路通、、电通和等。水通平整场地25．FIDIC的合同条件可分为和两部分。通用条款专用条款16．建设市场的主体有、和工程咨询服务机构。业主承包商17．建设工程市场中的资质管理包括两类为和。企业资质专业人士资格18．订立合同的方式主要有和两种。要约承诺19．不可抗力的条件有性、不可避免性、性和履行期限性。不可预见不可克服20．诉讼时效一般有诉讼时效、诉讼时效和最长诉讼时效。普通特别21．我国的建设工程交易中心是按功能、功能和集中办公功能进行构建的。信息服务场所服务22．合同争议解决的方式有和解、、和诉讼。调解仲裁23．工程项目的招标方式有招标、招标和议标三种。公开邀请24．保险合同可分为和两类。财产险人身险25．《合同法》对合同生效规定了生效、批准登记生效和生效。成立约定三、判断题26.招标单位必须具备法人资格。（√）27.当监理工程师，通过检验或检查，证明某材料有缺陷，不符合合同的要求，则工程师有权拒收这些材料。（√）28.承包商在施工中得到相关进度支付，这意味着这部分施工得到了业主的接受或认可。（ⅹ）29.由于委托单位已向设计单位支付了设计费，因此，委托方有权将设计重复使用或转让给第三方。（ⅹ）30.工程分包解除了承包商的责任和义务。（ⅹ）31.建设工程市场的形成是计划经济的产物。（ⅹ）32.工程承包单位向招标单位发送的投标书属于要约。（√）33.报价是投标人对投标项目的施工预算。（ⅹ）34.当递交最终报表后，承包商索赔的权利终止。（√）35.在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面索赔意向书，否则就丧失了索赔的权利。（√）26.当递交最终报表后，承包商索赔的权利终止。（√）27.在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面索赔意向书，否则就丧失了索赔的权利。（√）28.一般情况下，指定分包商应该获得的款项由业主直接支付。（ⅹ）29.工程承包单位向招标单位发送的投标书属于要约。（√）30.招标单位向投标人发送的中标函属于承诺。（√）31.承包商在施工中得到相关进度支付，这意味着这部分施工得到了业主的接受或认可（ⅹ）32.由于委托单位已向设计单位支付了设计费，因此，委托方有权将设计重复使用或转让给第三方。（ⅹ）33.从合同不影响主合同的存在，但影响主合同的履行。（√）34.FIDIC条款规定，只有小型工程才允许分包，大型工程不允许分包（ⅹ）35.当监理工程师，通过检验或检查，证明某材料有缺陷，不符合合同的要求，则工程师有权拒收这些材料。（√）26.当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。（√）27.一般来讲，土地所有权可以设置抵押。（ⅹ）28.招标代理单位可以接受同一招标工程的投标代理和投标咨询业务。（ⅹ）29.施工过程中，监理方指令错误，导致施工方蒙受工期及费用方面的损失，为此施工方应通过监理方向业主方进行工期与费用的索赔。（√）30.开标应当在投标截止时间后，按照招标文件规定时间和地点公开进行，已建立建设工程交易中心的地方，开标应当在建设工程交易中心举行。（√）31.投标文件的正本应密封，副本可以不密封。（ⅹ）32.某一合同被法院认可为可撤消合同，甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方为主要过错方，应承担75%的过错责任。也就是说甲方应赔偿乙方1万元的损失。（√）33.施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工发包给具有相应资质条件的分包单位。（ⅹ）34.工程量清单是投标中标单位实施工程施工工程量的依据。（ⅹ）35.特殊分包工程价款可由分包人与承包人结算。（√）26．债权人、债务人、债务是债的三要素。（ⅹ）27．只要当事人协商一致，即可变更合同。（√）28．推行工程项目招投标的目的是建立竞争机制。（√）29．一个工程可以有多个标底。（ⅹ）30．招标单位必须具有法人资格。√）31．对风险很大的项目，宜采用单价合同。（ⅹ）32．建筑工程项目全过程招标又称为“交钥匙”工程。（√）33．工程招投标坚持自愿、公平、等价、有偿的原则。（√）34．投标时对工程量清单中没有工程量的项目不填单价。（ⅹ）35．在投标文件上签字的人必须是企业经理。（ⅹ）名词解释：法人：是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。31、标底：是由招标单位或委托建设行政主管部门批准的具有编制标底资格和能力的中介代理机构，根据国家公布的统一工程项目划分、统一的计量单位、统一的计算规定则以及施工图纸、招标文件，并参照国家规定的技术标准、经济定额所编制的工程价格。36、现场考察：主要指的是去工地现场进行考察。42、不平衡报价法：指在总价基本确定的前提下，如何调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后投标人可尽早收回垫支于工程中的资金和获取较好的经济效益。47、暂定金额：是包括在合同内的工程量清单内，以此名义标明用于工程施工，或供应货物与材料，或提供服务，或以应付意外情况的暂定数量的一笔金额，亦称特定金额或备用金。56、施工合同：即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。61、建设监理：是依据法律、行政法规及有关技术标准、设计文件和建设工程合同，对承包单位在工程质量、建设工期和建设资金使用待方面，代表建设单位实施监督。62、保函：是合同当事人一方的要求，担保人以自己的信誉向合同当事人另一方承诺违约责任和付款责任的书面承诺书。58．违约：是指合同当事人完全没有履行合同或者履行合同义务不符合约定的行为。当事人完全没有履行合同又有当事人不能履行或者拒绝履行合同义务两种具体情形。75．合同争议：是指当事人双方对合同订立和履行情况以及不履行合同的后果所产生的纠纷。63.仲裁：是争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，双方有义务执行的一种解决争议的办法。2．投标有效期：是指从投标截止日起算至公布中标的一段时间。3.民法：是调整平等主体的公民之间、法人之间以及公民与法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。4.违约责任：是指当事人任何一方违约后，依照法律规定或者合同约定必须承担的法律制裁。5.合同的变更：是指合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行时，当事人双方依法对合同的内容进行修订或调整所达成的协议。6.建设工程市场：是以工程承发包交易活动为主要内容的市场，一般称作建设市场或建筑市场。7.工程项目招标：是指招标人对自愿参加某一特定工程项目的投标人进行审查、评比和选定的过程。8.施工索赔：是在施工过程中，承包商根据合同和法律的规定，对并非由于自己的过错所造成的损失，或承担了合同规定之外的工作所付的额外支出，承包商向业主提出在经济或时间上要求补偿的权利。9．效力待定合同：是指行为人未经权利人同意而订立的合同，因其不完全符合合同生效的要件，合同有效与否，需要由权利人确定。五、简答题41.简述国际工程招标方式中的两阶段招标答：两阶段招标有三种类情况：（1）招标工程内容属于高新技术，第一阶段，选出最佳设计方案，再在第二阶段邀请选中方案的投标人进行详细报价。（2）某些大型项目承包前，建造方案尚未确定，要求投标者根据其最擅长的方案进行报价，经评价，选出其中最价方案的投标人，进行第二阶段的详细报价。（3）一次招标不成功。所有投标者报价超过标底20%以上，只好在现有基础上邀请若干家较低报价者再次报价。42.简述如何运用FIDIC编制合同条件答：（1）国际金融组织贷款和一些国际项目直接采用（2）对比分析采用（3）合同谈判时采用（4）局部选择采用；总之，系统地学习FIDIC的各种合同条件，将会使每位参与工程项目管理人员的水平大大地提高一步，在思路和做法上与国际接轨。43.简述合同变更产生的原因。答：大致有以下四个方面：（1）建筑过程的难度和复杂性增大（2）合同文件（包括技术规范）前后矛盾和用词不严（3）建筑业经济效益的影响（4）项目及管理模式的变化44.简述开标前常用的投标技巧。答：（1）不平衡报价（2）零星用工（计日工）一般可稍高于工程单价表中的工资单价（3）多方案报价41.合同的特点答：（1）当事人协商一致的协议，是双方或多方的民事法律行为；（2）合同主体是法人、自然人、其他组织等民事主体；（3）合同的内容是设立、变更、终止民事权利义务关系的约定，通过合同条款具体体现。（4）合同必须依法成立，只有依法成立的合同对当事人才有法律的约束力。42.影响投标决策的主观因素有哪些答：影响投标决策的主观因素有以下几点：（1）技术方面的实力（2）经济方面的实力（3）管理方面的实力（4）信誉方面的实力43.FIDIC编制的各类合同条件的特点答：FIDIC编制的合同条件具有以下特点：（1）国际性、通用性、权威性（2）公正合理、职责分明（3）程序严谨，易于操作（4）通用条件和专用条件的有机结合44.发生索赔的原因有哪些答：大致有以下四个方面：（1）建筑过程的难度和复杂性增大（2）合同文件（包括技术规范）前后矛盾和用词不严谨（3）建筑业经济效益的影响（4）项目及管理模式的变化41．合同法的基本原则是什么？答：1）合同当事人法律地位平等原则2)合同当事人依法享有自愿订立合同原则；3）合同当事人应当遵守公平原则确定各方的权利和义务；4）合同当事人行使权利、履行义务应当遵守诚实信用的原则；5）合同当事人订立合同、履行合同，应当遵守法律、行政法规、尊重社会公德，不扰乱社会经济秩序，不损害社会公共利益的原则。42．建设单位招标应具备什么条件？答：1）应当是法人或依法成立的其他组织；2）有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；3）有组织编制招标文件的能力；4）有审查投标单位资质的能力；5）有组织开标、评标、定标的能力。43承包商为了搞好索赔，平时应注意记录和积累保存好哪些资料？答：（1）施工日志；（2）来往信件；（3）气象资料；（4）备忘录；（5）会议纪要；（6）工程照片和工程声像资料；（7）工程进度计划；（8）工程核算资料；（9）工程图纸；（10）招投标文件44.《合同法》规定了哪几种无效合同。答：（1）一方以欺诈，胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。41.简述在市场竞争中，要求承包商应具备哪几方面的实力？答：（1）技术方面的实力；（2）经济方面的实力；（3）管理方面的实力；（4）信誉方面的实力42.资格预审文件包括了哪些内容？答：（1）资格预审通告；（2）资格预审须知；（3）资格预审表和材料；（4）资格预审合格通知书43.简述可调价格合同中价格调整的范围。答：1）法律、法规及政策变化影响合同价款；2）工程造价管理部门公布的价格调整；3）一周内非承包人原因造成停工累计超过8小时；4）双方约定的其他因素。45.简述国内工程投标报价费用的组成答：1）直接费；2）间接费；3）利润与税金；4）不可预见费六、案例分析题45.案例1某工程项目，因为铁路被洪水冲跨，承包商无法将项目所需的人员和设备运到施工现场，也无法按照合同约定的开工时间准时开工，承包商在合同约定的开工时间前，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。请根据所学的知识，分析，工程师将如何处理该事件。答案要点：铁路被洪水冲垮，是作为一个有经验的承包商无法预见、无法克服的，提出延期要求是合理的。（2）如果承包商在不迟于协议书约定的开工日期前7天（如开工日期前9天），以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，工程师应在接到延期开工申请的48小时内以书面形式答复承包人。如在规定时间内未答复，视作同意承包人要求，工期顺延。（3）如承包商在迟于开工日期7天（如开工前5天）提出延期的理由和要求，工期不顺延，由承包商承担开工延期的责任。46.案例2在合同履行过程中，由于非承包商责任，导致了工程项目费用增加，工期延长。如果你是承包人将如何进行该项索赔，以保护自身的合法权益。答：（1）索赔通知。承包商在索赔事件发生后的28天内，将索赔的意向书通知工程师。（2）保持同期记录。在工程师需要的时候，承包商应提供同期记录的副本。（3）索赔的证明。向工程师发出索赔意向书28天内（或工程师同意的时间段内），应向工程师提交一份详细报告，说明承包商要求索赔的款额，计算方法和提出索赔根据。（4）索赔支付。在工程师核实了承包商提供的报告、同期记录和其他资料后，所确定的索赔款额，承包商应要求在随后的期中月支付证书中支付。45、案例1某工程项目在实施过程中，由于遇到百年难见的大洪水，导致施工现场被淹，基础被泡，严重影响了工程质量。试指出该事件的性质，以及事件发生后当事人双方应做哪些工作？答：（1）该事件的性质属于不可抗力事件，是指合同当事人不能预见、不能克服的客观情况。（2）不可抗力发生后，承包人应在条件允许的情况下采取措施，尽量减少损失，发包人应协助承包人采取措施。并在不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。如不可抗力事件继续发生，承包人每隔7天向工程师汇报一次损失情况。并在不可抗力结束后14天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。46、案例2某工程项目在实施过程中，承包人遇到了非自身责任的情况，影响了工程进度和工程质量，工程师要求暂停施工。请站在承包商的角度分析该事件。答：（1）工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见。承包商应按工程师的要求暂停施工，并妥善保护已完工程。承包商在接到工程师的书面处理意见后，可提出书面复工要求。工程师应在接到复工要求后，48小时内给予答复，如在规定时间内未答复，视为同意，承包人可以自行复工。（2）因该案例停工是由业主原因引起，承包商可向工程师提出追加合同价款，并要求顺延工期。45．某高速公路建设项目，采用公开招标方式，在参加投标的单位中，假定有下列情况发生，应如何处理。⑴A单位在投标有效期内撤销了投标书；⑵B单位提交了投标书之后，于投标截止日前用电话通知招标单位其投标报价7000万元有误，多报了300万元，希望在评标进行调整；⑶C单位的投标书上只有投标人的公章；⑷D单位没有参加标前会议。⑴A单位的标书为废标，没收其投标保证金；⑵对B单位的报价评标时不调整，因其没有采用书面形式；⑶C单位的标书为废标；⑷对D单位不作处理。46某工程项目，经过评标后，招标人与中标人签定了工程承包合同，在专用条款中约定的合同工期为8个月，开工日期为6月1日。在施工过程中，发生了如下事件：⑴由于承包人的施工机械不能按时进场，承包人向工程师提出延期到6月10日开工的要求，工程师表示同意。⑵对一项已经检查验收的隐蔽工程项目，工程师怀疑存在质量问题，于是要求承包人进行剥离开孔再次检查，发现质量不合格。由于承包人对该项工作的返工，使工期延长5天，承包人为返工增加了5万元的费用投入。⑶8月10日到14日，下了一场50年一遇的特大暴雨，使这5天内工程处于停工状态，