2024年长沙市浏阳市一级造价工程师《造价管理》统考试题含解析

2024年长沙市浏阳市一级造价工程师《造价管理》统考试题第1题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》中关于工程竣工验收的说法正确的是（）。A.建设单位使用未经验收合格的工程应有施工单位签署的工程保修书B.施工单位在建设工程竣工验收后，需及时向建设行政主管部门移交项目档案C.竣工验收不需要勘察单位签署的质量合格文件D.竣工验收应有施工单位签署的工程保修书第2题：单选题(本题1分)中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在（）日内签订书面合同。A.5B.10C.15D.30第3题：单选题(本题1分)投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（）日内向有关行政监督部门投诉。A.5B.10C.15D.30第4题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的情形是（）。A.需要向原中标人采购工程、货物或服务的B.受自然环境限制的C.需要采用专利技术的D.采购人依法能够自行建设的第5题：单选题(本题1分)按照项目融资程序，选择项目融资方式是在（）阶段需要进行的工作。A.投资决策分析B.融资结构设计C.融资方案执行D.融资决策分析第6题：单选题(本题1分)与公开招标方式相比，邀请招标方式的优点是（）。A.发布招标公告B.进行资格预审C.简化了招标程序D.缩短了工期第7题：单选题(本题1分)保证工程项目管理信息系统正常运行的基础是（）。A.结构化数据B.信息管理制度C.计算机网络环境D.非结构化数据第8题：单选题(本题1分)根据我国《建筑法》规定，下列表述中正确的是（）。A.从领取施工许可证开始，到开工的最长期限是３个月B.建设单位必须具有相应的施工资质C.施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责D.竣工验收由建设单位组织第9题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，对于采用两阶段招标的项目，投标人在第一阶段向招标人提交的文件是（）。A.不带报价的技术建议B.带报价的技术建议C.不带报价的技术方案D.带报价的技术方案第10题：单选题(本题1分)工程网络计划费用优化的基本思路是，在网络计划中，当有多条关键线路时，应通过不断缩短（）的关键工作持续时间来达到优化目的。A.直接费总和最大B.组合间接费用率最小C.间接费总和最大D.组合直接费用率最小第11题：单选题(本题1分)应用ABC分析法选择价值工程对象时，划分A类、B类、C类零部件的依据是（）。A.零部件数量及成本占产品零部件总数及总成本的比重B.零部件价值及成本占产品价值及总成本的比重C.零部件的功能重要性及成本占产品总成本的比重D.零部件的材质及成本占产品总成本的比重第12题：单选题(本题1分)在工程项目开工之前，需要编制施工组织总设计，这是由（）审批的。A.施工项目负责人B.总承包单位技术负责人C.建设单位项目负责人D.建设单位技术负责人第13题：单选题(本题1分)某工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。流水节拍分别为：2、3、4、3天；4、2、3、5天；3、2、2、4天。则流水施工工期为（）天。A.17B.19C.20D.21第14题：单选题(本题1分)为了提高工程项目风险识别的效率和规范性，同时便于风险识别资料的积累，有必要建立（）。A.初始风险清单B.风险溢价表C.初始风险流程D.风险后果表第15题：单选题(本题1分)在下列筹资方式中，不改变企业控制权，并能将资金使用代价计入成本的是（）。A.发行优先股B.发行普通股C.发行债券D.吸收国外资本直接投资第16题：单选题(本题1分)企业计算应纳所得额时，下列项目中，允许从收入中扣除的是（）。A.向投资者支付的股息B.向银行支付的短期借款利息C.由公益性赞助支出D.税收滞纳金第17题：单选题(本题1分)下列不属于土地增值税准予扣除的项目的是（）。A.取得土地使用权支付的金额B.房地产开发费用C.转让房地产取得的收入D.与转让房地产有关的税金第18题：单选题(本题1分)下列关于资源优化的说法中，正确的是（）。A.资源优化的目的是尽量减少资源用量B.在通常情况下，网络计划的资源优化不可采用“资源有限，工期最短”的策略C.资源优化过程中，不可以改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系D.通常情况下，网络计划的资源优化不可采用“工期固定，资源优化”的策略第19题：单选题(本题1分)某企业年初从银行贷款800万元，年名义利率10%，按季度计算并支付利息，则每季度末应支付利息（）万元。A.19.29B.20.00C.20.76D.26.67第20题：单选题(本题1分)下列工程项目目标控制方法中，可以用来判断工程造价偏差的是（）。A.控制图法B.鱼刺图法C.S曲线法D.网络计划法第21题：单选题(本题1分)下列偏差分析方法中，既可分析费用偏差，又可分析进度偏差的是（）A.时标网络图和曲线法B.曲线法和控制图法C.排列图法和时标网络图法D.控制图法和表格法第22题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位的质量责任和义务的说法，正确的是（）。A.建设单位报审的施工图设计文件未经审查批准的，不得使用B.建设单位不得委托本工程的设计单位进行监理C.建设单位使用未经验收合格的工程应有施工单位签署的工程保修书D.建设单位在工程竣工验收后，应委托施工单位向有关部门移交项目档案第23题：单选题(本题1分)已知A.B工作的紧后工作为C，持续时间分别为11天、15天、19天，A.B工作最早开始时间分别为第18天、14天，C工作的最迟完成时间为第49天，则A工作的最迟开始时间应为（）天。A.19B.21C.18D.30第24题：单选题(本题1分)采用ABC分析法确定价值工程对象，是指将（）的零部件或工序作为研究对象。A.功能评分值高B.成本比重大C.价值系数低D.生产工艺复杂第25题：单选题(本题1分)根据我国民法典合同编内容的规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。A.要约到达对方之前B.受要约人发出承诺之后C.受要约人发出承诺之前D.承诺到达对方之前第26题：单选题(本题1分)价值工程在工程设计中的运用过程实际上是发现矛盾、分析矛盾和解决矛盾的过程。具体地说，就是分析（）之间的关系，以提高建设工程的价值系数。A.全寿命期成本与年度成本B.功能与造价C.功能与成本D.费用与成本第27题：单选题(本题1分)根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）规定，工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，该未竣工工程的照管和维护工作应有（）负责照管。A.发包人B.承包人C.发包人与承包人共同D.监理人商定或确定第28题：单选题(本题1分)两个互斥方案，已知Ａ方案寿命期为4年，Ｂ方案寿命期为6年，则Ａ、Ｂ方案按最小公倍数法计算时，其最小公倍数为（）年，当按研究期法计算时，其研究期为（）年。A.4，4B.6，6C.12，4D.12，6第29题：单选题(本题1分)下列关于净现值的评价准则描述正确的是（）。A.当方案的NPV≥0时，在经济上是不可行B.当方案的NPV＜0时，在经济上是可行C.当方案的NPV＜1时，在经济上是可行D.当方案的NPV=0时，在经济上是可行第30题：单选题(本题1分)投保安装工程一切险时，安装施工用机器设备的保险金额应按（）计算。A.实际价值B.损失价值C.重置价值D.账面价值第31题：单选题(本题1分)根据《标准设备采购招标文件（2017年版）》规定，卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（）。A.0.5%B.1%C.15%D.10%第32题：单选题(本题1分)根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起（）日内到建设工程所在地人民政府建设主管部门备案。A.15B.20C.30D.60第33题：单选题(本题1分)某项借款，年名义利率10%，按季复利计息，则季有效利率为（）。A.2.41%B.2.50%C.2.52%D.3.23%第34题：单选题(本题1分)下列施工成本考核指标中，属于施工企业对项目成本考核的是（）。A.项目施工成本降低率B.目标总成本降低率C.施工责任目标成本实际降低率D.施工计划成本实际降低率第35题：单选题(本题1分)现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为（）。A.11.46%B.11.50%C.12.00%D.12.36%第36题：单选题(本题1分)根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，下列关于履约担保的说法中，错误的是（）。A.承包商应在收到中标函后28天内向业主提交履约担保B.业主应在收到履约证书副本后21天内，将履约担保退还承包商C.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务D.履约保函应担保工程师颁发工程接收证书为止第37题：单选题(本题1分)在下列评价方法中，属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的是（）。A.增量投资回收期法B.增量投资内部收益率法C.综合总费用法D.年折算费用法第38题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量保证金管理办法》，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.2%B.3%C.4%D.5%第39题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设工程安全生产责任的说法，错误的是（）。A.设计单位应在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节B.施工单位对安全作业费用有其他用途时需经建设单位批准C.施工单位应对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训D.施工单位应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装第40题：单选题(本题1分)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在（）小时之内经抢救无效死亡的视同工伤。A.12B.24C.48D.56第41题：单选题(本题1分)某工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4天、6天和4天，则需要派出（）个专业工作队。A.7B.6C.4D.3第42题：单选题(本题1分)PPP项目财政承受能力论证中，确定年度折现率时应考虑财政补贴支出年份，并应参照（）。A.行业基准收益率B.同期国债利率C.同期地方政府债券收益率D.同期当地社会平均利润率第43题：单选题(本题1分)工程项目策划中，需要通过项目定位策划确定工程项目的（）。A.系统框架B.系统组成C.规格和档次D.用途和性质第44题：单选题(本题1分)价值工程应用中，对产品进行分析的核心是（）。A.产品的结构分析B.产品的材料分析C.产品的性能分析D.产品的功能分析第45题：单选题(本题1分)在计算质量保证金预留时应考虑的因素有（）。A.预付款支付与扣回B.保修期限C.缺陷责任期D.合同约定质保金和比例第46题：单选题(本题1分)根据《注册造价工程师管理办法》，提供虚假材料申请造价工程师注册的，在（）年内不得再次申请造价工程师注册。A.1B.2C.3D.4第47题：单选题(本题1分)在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。A.流水节拍B.施工段C.流水强度D.施工过程第48题：单选题(本题1分)根据《合同法》，下列关于合同订立的说法中，错误的是（）。A.要约可以撤回也可以撤销B.承诺生效时合同生效C.逾期承诺除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为新要约D.改变要约实质性内容的承诺为新要约第49题：单选题(本题1分)对于系统要求高的大型复杂工程，应（）模式进行工程项目信息管理。A.自行开发B.直接购买C.租用服务D.政府采购第50题：单选题(本题1分)关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定第51题：单选题(本题1分)价值工程应用中，对提出的新方案进行综合评价的定性方法有（）。A.环比评分法B.直接评分法C.加权评分法D.优缺点列举法第52题：单选题(本题1分)下列方法中，可用于施工成本定性预测和定量预测的方法分别是（）。A.目标利润法和加权平均法B.函询调查法和回归分析法C.技术进步法和按实计算法D.座谈会法和定率估算法第53题：单选题(本题1分)设计方案评价与优化过程中，对技术优化建议进行组合搭配，确定优化方案之后应该开展的工作是指（）。A.根据设计方案的评价目的，明确评价的任务和范围B.根据设计方案计算各项指标及对比参数C.综合分析，进行方案选择或提出技术优化建议D.实施优化方案并总结备案第54题：单选题(本题1分)工程项目信息管理实施模式中自行开发的优点和缺点分别是指（）。A.对项目的针对性最强和维护工作量较大B.对项目的针对性最强和维护费用较高C.安全性和可靠性较好和维护费用较高D.维护工作量最小和安全性和可靠性较差第55题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助方式的政府投资项目，政府需要审批的文件是（）。A.项目建议书B.可行性研究报告C.资金申请报告D.初步设计和概算第56题：单选题(本题1分)在英国建设工程标准合同体系中，（）体系是主要合同体系之一。A.ACAB.JCTC.AIAD.ICE第57题：单选题(本题1分)下列计划表中，属于建设单位计划体系中工程项目建设总进度计划的是（）。A.年度计划项目表B.年度建设资金平衡表C.投资计划年度分配表D.年度设备平衡表第58题：单选题(本题1分)下列组织架构属于（）。A.直线制B.职能制C.矩阵制D.直线职能制第59题：单选题(本题1分)由于不可抗力事件导致承包人停工损失5万元，承包人施工设备损失6万元，已运至施工现场的材料损失4万元，因工程损害造成的第三者财产损失3万元，停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程费用8万元。根据《标准施工招标文件》，应由发包人承担的费用是（）万元。A.11B.15C.20D.26第60题：单选题(本题1分)与BOT相比，TOT方式的特点说法不正确的是（）。A.TOT是通过已建成项目为新项目进行融资，而BOT是为筹建中的项目进行融资B.TOT避开了风险，只涉及转让经营权，不存在产权、股权问题C.从东道国政府的角度看，TOT不能缓解中央和地方财政的支出压力D.TOT方式既可回避建设中超支、停建或建成后不能正常运营、现金流量不足以偿还债务等风险，又能尽快取得收益第61题：多选题(本题2分)施工合同有多种类型，下列工程中不宜采用总价合同的有（）。A.没有施工图纸的灾后紧急恢复工程B.设计深度不够，工程量清单不够明确的工程C.已完成施工图审查的单体住宅工程D.工程内容单一，施工图设计已完成的路面铺装工程E.采用较多新技术、新工艺的工程第62题：多选题(本题2分)按工程造价构成编制的资金使用计划可分为（）。A.建筑安装工程费使用计划B.设备工器具费使用计划C.工程建设其他费使用计划D.工程建设直接费用使用计划E.工程建设措施费用使用计划第63题：多选题(本题2分)不能准确衡量方案在整个计算期内的经济效果的是（）A.静态投资回收期B.净现值C.净年值D.内部收益率E.动态投资回收期第64题：多选题(本题2分)根据我国现行规定，资质许可机关应当依法注销工程造价咨询企业资质的情形有（）。A.工程造价咨询企业资质有效期满而未申请延续B.工程造价咨询企业转包所承接的工程造价咨询业务C.工程造价咨询企业资质被撤销D.工程造价咨询企业资质被撤回E.工程造价咨询企业出借其资质证书第65题：多选题(本题2分)价值工程活动中，按功能的重要程度不同，产品的功能可分为（）。A.基本功能B.必要功能C.辅助功能D.过剩功能E.不足功能第66题：多选题(本题2分)投资方案现金流量表中，经营成本的组成项有（）。A.折旧费B.摊销费C.修理费D.利息支出E.外购原材料、燃料及动力费第67题：多选题(本题2分)单位施工组织设计中应对（）等专项工程所采用的施工方案进行必要的验算和说明。A.脚手架工程B.起重吊装工程C.临时用水用电工程D.季节性施工E.管道工程第68题：多选题(本题2分)依据我国《招标投标法》规定，招标人应当根据建设施工项目的特点和需要编制招标文件，招标文件应当包括（）。A.招标项目的技术要求B.评标标准C.投标报价要求D.拟用于招标项目的机械设备E.拟签订合同的主要条款第69题：多选题(本题2分)某分部工程双代号时标网络计划执行到第6天结束时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（）。A.工作B的实际进度不影响总工期B.工作C的实际进度正常C.工作D的总时差尚有2天D.工作E的总时差尚有1天E.工作G的总时差尚有1天第70题：多选题(本题2分)关于施工投标报价的说法，正确的是（）。A.采用不平衡报价法时，前期措施费可以适当提高报价B.招标文件中的工程范围不很明确时可采用多方案报价法C.投标单位较长时期内没有在建工程项目时可采用无利润报价法D.计日工单价计入总报价中时可适当提高报价E.综合单价分析表中的材料费可以报高一些第71题：多选题(本题2分)下列关于投资项目不确定分析的说法中，正确的有（）。A.盈亏平衡分析只适用于项目的财务评价B.敏感性分析只适用于项目的财务评价C.概率分析可同时用于项目的财务评价和国民经济评价D.盈亏平衡点反映了项目的抗风险能力E.敏感性分析指标应与确定性经济指标一致第72题：多选题(本题2分)下列属于PPP项目实施方案项目概况内容的有（）。A.项目基本情况B.项目经济技术指标C.项目运作方式D.项目公司股权情况E.合同体系第73题：多选题(本题2分)某分部工程双代号网络计划如下图所示，其作图错误包括（）。A.多个起点节点B.多个终点节点C.节点编号有误D.存在循环回路E.有多余虚工作第74题：多选题(本题2分)利息作为衡量资金的时间价值的绝对尺度，它指（）。A.占用资金所付出的代价B.放弃使用资金所得到的补偿C.考虑通货膨胀所得到的补偿D.资金的一种机会成本E.投资者的一种收益第75题：多选题(本题2分)基于互联网的工程项目信息平台基本功能包括（）。A.变更与桌面管理B.在线项目管理C.日历和任务管理D.集成电子商务E.工作流管理第76题：多选题(本题2分)项目管理规划大纲的主要内容包括（）。A.项目采购管理B.总体工作安排C.绿色建造与环境管理D.项目资源管理E.项目收尾管理第77题：多选题(本题2分)建筑工程一切险的保险人可采取的赔付方式有（）。A.重置B.修复C.返还保险费D.延长保险期限E.赔付修理费用第78题：多选题(本题2分)采用净现值和内部收益率指标评价投资方案经济效果的共同特点有（）。A.均受外部参数的影响B.均考虑资金的时间价值C.均反映项目投资中单位投资的盈利能力D.均能反映投资回收过程的收益程度E.均能全面考虑整个计算期内经济状况第79题：多选题(本题2分)关于融资租赁方式及其特点的说法，正确的有（）。A.由承租人选定所需设备B.由出租人购置所需设备C.由出租人计提固定资产折旧D.租赁期满后出租人收回设备所有权E.租金包括租赁设备的成本、利息及手续费第80题：多选题(本题2分)分部分项工程成本分析中，“三算对比”主要是进行（）的对比。A.实际成本与投资估算B.实际成本与预算成本C.实际成本与竣工决算D.实际成本与目标成本E.施工预算与设计概算

参考答案1、【正确答案】：D【试题解析】：选项A错误，建设工程经验收合格的，方可交付使用。选项B错误，建设单位应建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。选项C错误，建设工程竣工验收应当具备下列条件:（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。2、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P339知识点：施工评标与授标。招标单位与中标单位应自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标单位的投标文件订立书面合同。3、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P41知识点：招标投标法实施条例。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。4、【正确答案】：B【试题解析】：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。5、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：项目融资的特点和程序。融资决策分析阶段的主要内容是项目投资者将决定采用何种融资方式为项目开发筹集资金。6、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是施工招标方式和程序。与公开招标方式相比，邀请招标方式的优点是不发布招标公告，不进行资格预审，筒化了招标程序，因而节约了招标费用、缩短了招标时间。7、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P154本题考查的是工程项目信息管理。信息管理制度是工程项目管理信息系统得以正常运行的基础，建立制度的目的就是为了规范信息管理工作，规范和统一信息编码体系，规范和统一信息的输入和输出报表，规范工程项目信息流，促进工程项目管理工作的规范化、程序化和科学化。8、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查施工许可证，质量和安全的相关规定。A可以申请延期，最多延期两次，每次3个月。B施工单位必须具有相应的资质。C施工现场安全由施工企业负责。9、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P37知识点：招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。10、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P135本题考查的是网络计划的优化。当有多条关键线路出现而需要同时压缩多个关键工作的持续时间时，应将它们的直接费用率之和（组合直接费用率）最小者作为压缩对象。11、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P205本题考查的是对象的选择。将占总成本70%～80%而占零部件总数10%～20%的零部件划分为A类部件，将占总成本5%～10%而占零部件总数60%～80%的零部件划分为C类，其余为B类。12、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是施工组织总设计。施工组织总设计应由施工项目负责人主持编制，应由总承包单位技术负责人审批。13、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：流水施工的基本组织方式。（1）各施工过程流水节拍的累加数列：施工过程Ⅰ：2，5，9，12；施工过程Ⅱ：4，6，9，14；施工过程Ⅲ：3，5，7，11（2）流水步距等于错位相减求大差：施工过程Ⅰ与Ⅱ之间的流水步距：K1，2=max[2，1，3，3，-14]=3（天）；施工过程Ⅱ与Ⅲ之间的流水步距：K2，3=max[4，3，4，7，-11]=7（天）。（3）工期T=3+7+（3+2+2+4）=21（天）。14、【正确答案】：A【试题解析】：如果对每一个项目风险的识别都从头做起，至少有以下三方面缺陷：①耗费时间和精力多，风险识别工作的效率低；②由于风险识别的主观性，可能导致风险识别的随意性，其结果缺乏规范性；③风险识别成果资料不便积累，对今后的风险识别工作缺乏指导作用。因此，为了避免以上缺陷，有必要建立初始风险清单。15、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P236本题考核的是负债筹资。“不改变企业控制权，并能将资金使用代价计入成本”16、【正确答案】：B【试题解析】：企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。同时，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。不得扣除的支出：向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项；企业所得税税款；税收滞纳金；罚金、罚款和被没收财物的损失；允许扣除范围以外的捐赠支出；赞助支出；未经核定的准备金支出；与取得收入无关的其他支出。17、【正确答案】：C【试题解析】：准予扣除的项目包括：取得土地使用权支付的金额；房地产开发成本；房地产开发费用；与转让房地产有关的税金；其他扣除项目。18、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P135在通常情况下，网络计划的资源优化分为两种，即“资源有限，工期最短”的优化和“工期固定，资源均衡”的优化。这里所讲的资源优化，其前提条件：一是在优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系；二是在优化过程中，不改变网络计划中各项工作的持续时间；三是网络计划中各项工作的资源强度（单位时间所需资源数量）为常数，而且是合理的；四是除规定可中断的工作外，一般不允许中断工作，应保持其连续性。19、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P167知识点：利息计算方法。每季度末利息=800×10%÷4=20（万元）。20、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程项目目标控制的主要方法中的S曲线法。S曲线法可用于控制工程造价和工程进度。将实际S曲线与计划S曲线进行比较，以此判断工程进度偏差或造价偏差。21、【正确答案】：A【试题解析】：常用偏差分析方法有横道图法、时标网络图法、表格法和曲线法。22、【正确答案】：A【试题解析】：选项B，实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。选项C，施工单位签署工程保修书不属于建设单位的责任和义务。选项D，建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。23、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P126LSA=LFA-II=LSC-11=49-19-11=19（天）24、【正确答案】：B【试题解析】：ABC分析法。又称重点选择法或不均匀分布定律法，是指应用数理统计分析的方法来选择对象。在价值工程中，这种方法的基本思路是：首先将一个产品的各种部件（或企业各种产品）按成本的大小由高到低排列起来，然后绘成费用累积分配图。然后将占总成本70%~80%而占零部件总数10%~20%的零部件划分为A类部件；将占总成本5%~10%而占零部件总数60%~80%的零部件划分为C类；其余为B类。其中A类零部件是价值工程的主要研究对象。25、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P45知识点：合同订立。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。26、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P310知识点：设计方案的评价与优化。价值工程在工程设计中的运用过程实际上是发现矛盾、分析矛盾和解决矛盾的过程。具体地说，就是分析功能与成本间的关系，以提高建设工程的价值系数。27、【正确答案】：B【试题解析】：工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。28、【正确答案】：C【试题解析】：两方案按最小公倍数法计算时，其最小公倍数为12年。研究期的确定一般以互斥方案中年限最短方案的计算期作为互斥方案评价的共同研究期。通过比较各个方案在共同研究期内的净现值来对方案进行比选，以净现值最大的方案为最佳方案。故取4年。29、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是净现值。当方案的NPV≥0时，说明该方案能满足基准收益率要求的盈利水平，故在经济上是可行的；当方案的NPV＜0时，说明该方案不能满足基准收益率要求的盈利水平，故在经济上是不可行的。30、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是安装工程一切险。安装施工用机器设备的保险金额按重置价值计算。31、【正确答案】：A【试题解析】：卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：①从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的05%；②从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；③从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的15%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。32、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P12知识点：工程造价咨询管理。工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起30日内到建设工程所在地人民政府建设主管部门备案。33、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P167知识点：等值计算。10%/4=2.5%。34、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P352本题考查的是成本考核。企业的项目成本考核指标包括：项目施工成本降低额；项目施工成本降低率。35、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是资金的时间价值及其计算。实际利率：甲银行实际利率=（1+11%/4）4-1=11.46%；乙银行实际利率=（1+12%/2）2-1=12.36%；所以选择向甲银行贷款。36、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P3292）承包商提供履约担保。承包商应在收到中标函后28天内向业主提交履约担保，并向（咨询）工程师送副本一份。履约担保可分为企业法人提供的保证书和金融机构提供的保函两类。履约担保一般为不需承包商确认违约的无条件担保形式。履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务，而不是到工程师颁发工程接收证书为止。但工程接收证书的颁发是对承包商按合同约定完满完成施工义务的证明，承包商还应承担的义务仅为保修义务，如果双方有约定的话，允许颁发整个工程的接收证书后将履约保函的担保金额减少一定的百分比。业主应在收到履约证书副本后21天内，将履约担保退还承包商。37、【正确答案】：B【试题解析】：增量投资内部收益率法属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法，而其余各项均为静态评价方法。38、【正确答案】：B【试题解析】：教材P363-364发包人应按合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额3%。39、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P29知识点：建设工程安全生产管理条例。选项B安全作业费不得挪作他用。40、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工伤保险及建筑意外伤害保险。视同工伤范围：在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。41、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P113本题考查的是有节奏流水施工。K=2，施工队数=4/2+6/2+4/2=7个。42、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：项目融资的主要方式。年度折现率应考虑财政补贴支出发生年份，并参照同期地方政府债券收益率合理确定。43、【正确答案】：C【试题解析】：选项A.B，在工程项目定义和定位明确的前提下，需要提出工程项目系统框架，进行工程项目功能分析，确定工程项目系统组成；选项C,工程项目定位是要根据市场需求，综合考虑投资能力和最有利的投资方案，决定工程项目的规格和档次；选项D，工程项目定义是指要明确界定工程项目的用途、性质。44、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P203本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。价值工程的核心是对产品进行功能分析。45、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P363本题考查的是工程质量保证金预留与返还。发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：（1）保证金预留、返还方式；（2）保证金预留比例、期限；（3）保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式；（4）缺陷责任期的期限及计算方式；（5）保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；（6）缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式；（7）逾期返还保证金的违约金支付办法及违约责任。46、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是造价工程师的法律责任。隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请造价工程师注册的，不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请造价工程师注册。47、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是流水施工的特点和参数。用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是空间参数，包括工作面和施工段。A是时间参数，CD是工艺参数。48、【正确答案】：B【试题解析】：承诺生效时合同成立。合同成立和合同生效是两个不同的概念。49、【正确答案】：A【试题解析】：50、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是合同争议仲裁。仲裁根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”。仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。51、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是价值工程方法。用于方案综合评价的方法有很多，常用的定性方法有：德尔菲（Delphi）法、优缺点列举法等；常用的定量方法有直接评分法、加权评分法、比较价值评分法、环比评分法、强制评分法、几何平均值评分法等。52、【正确答案】：B【试题解析】：最常用的定性预测方法是调查研究判断法，具体方式有：座谈会法和函询调查法。在成本费用预测中，常用的定量预测方法有加权平均法、回归分析法等。53、【正确答案】：D【试题解析】：设计方案评价与优化的基本程序：1、按照使用功能、技术标准、投资限额的要求，结合工程所在地实际情况，探讨和建立可能的设计方案；2、从所有可能的设计方案中初步筛选出各方面都较为满意的方案作为比选方案；3、根据设计方案的评价目的，明确评价的任务和范围；4、确定能反映方案特征并能满足评价目的的指标体系；5、根据设计方案计算各项指标及对比参数；6、根据方案评价的目的，将方案的分析评价指标分为基本指标和主要指标，排出方案的优劣次序，并提出推荐方案；7、综合分析，进行方案选择或提出技术优化建议；8、对技术优化建议进行组合搭配，确定优化方案；9、实施优化方案并总结备案。54、【正确答案】：A【试题解析】：55、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是项目投资决策管理制度。对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。56、【正确答案】：B【试题解析】：JCT是英国的主要合同体系之一，主要通用于房屋建筑工程。JCT合同体系本身又是一个系统的合同文件体系，它针对房屋建筑中不同的工程规模、性质、建造条件，提供各种不同的文本，供业主在发包、采购时选择。57、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P84本题考查的是工程项目计划体系。工程项目建设总进度计划的主要内容包括文字和表格两部分。表格部分：包括工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表和工程项目进度平衡表。58、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P80本题考查的是工程项目管理组织机构形式。直线制是一种最简单的组织机构形式。在这种组织机构中，各种职位均按直线垂直排列，项目经理直接进行单线垂直领导。59、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P322本题考查的是施工合同示范文本。发包人承担的费用包括：已运至现场的材料损失4万元，第三者财产损失3万元，现场清理和复原工作费用8万元，共计15万元。60、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是项目融资的主要方式。从东道国政府的角度看，TOT缓解了中央和地方财政的支出压力61、【正确答案】：ABE【试题解析】：2021教材P316本题考查的是施工招标策划。如果已完成工程项目的施工图设计，施工图纸和工程量清单详细而明确，则可选择总价合同，选项CD情况可以采用总价合同。62、【正确答案】：ABC【试题解析】：本题考查的是资金使用计划的编制。工程造价主要分为建筑安装工程费、设备工器具费和工程建设其他费三部分，按工程造价构成编制的资金使用计划也分为建筑安装工程费使用计划、设备工器具费使用计划和工程建设其他费使用计划。每部分费用比例根据以往经验或已建立的数据库确定，也可根据具体情况作出适当调整，每一部分还可以作进一步的划分。这种编制方法比较适合于有大量经验数据的工程项目。63、【正确答案】：AE【试题解析】：2021教材P176-185投资回收期没有全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量，即只间接考虑投资回收之前的效果。64、【正确答案】：ACD【试题解析】：本题考查的是工程造价咨询企业资质管理。有下列情形之一的，资质许可机关应当依法注销工程造价咨询企业资质：工程造价咨询企业资质有效期满，未申请延续的；工程造价咨询企业资质被撤销、撤回的；工程造价咨询企业依法终止的；法律、法规规定的应当注销工程造价咨询企业资质的其他情形。65、【正确答案】：AC【试题解析】：2021教材P206本题考查的是功能的系统分析。按功能的重要程度分类，产品的功能一般可分为基本功能和辅助功能两类。66、【正确答案】：CE【试题解析】：经营成本=外购原材料燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用。67、【正确答案】：ABCD【试题解析】：2021教材P95知识点：工程项目施工组织设计。单位工程施工组织设计中应对主要分部、分项工程制定施工方案，并对脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程所采用的施工方案进行必要的验算和说明。68、【正确答案】：ABCE【试题解析】：招标文件应包括招标项目的技术要求、对招标人