2024工程建施工合同_第1页
2024工程建施工合同_第2页
2024工程建施工合同_第3页
2024工程建施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2024工程建施工合同合同编号:__________鉴于:1.业主为建设工程的需要,拟委托施工方进行施工;2.施工方愿意接受业主的委托,为业主提供施工服务;3.双方本着平等互利的原则,经协商一致,同意签订本合同。第一条合同标的1.1本合同的施工项目为:2024工程建施工,具体内容详见附件一。1.2施工方应按照本合同约定的标准、规范和质量要求完成施工任务。第二条合同价格2.1本合同的施工总价款为人民币____元整(大写:_______________________元整),详见附件二。2.2业主应按照本合同约定的付款方式及时支付施工价款。第三条施工工期3.1本工程的施工期限为____个月,自双方签订本合同之日起计算。3.2施工方如需延长工期,应提前向业主提出申请,业主同意后方可延长。第四条施工质量4.1施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求进行施工。4.2施工方应对施工过程中的质量问题及时进行整改,确保工程质量符合规定。4.3工程验收合格后,施工方应承担保修责任,保修期限按国家规定执行。第五条合同的履行5.1业主应按照本合同约定的时间和方式提供施工场地、施工条件和其他必要的协助。5.2施工方应按照本合同约定的时间和方式完成施工,并保证工程质量。5.3双方应共同参加工程验收,工程验收合格的,双方签字确认。第六条合同价款的支付6.1本合同价款分为三次支付,具体支付方式如下:(1)合同签订后七个工作日内,业主支付施工总价款的30%;(2)工程进度达到50%时,业主支付施工总价款的30%;(3)工程验收合格后,业主支付施工总价款的40%。6.2施工方开具等额的税务发票,业主按付款比例扣除税金后支付。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。7.2施工方如未按约定时间完成施工,应按照逾期天数向业主支付违约金,违约金计算方式为:施工总价款×0.05%×逾期天数。7.3业主如未按约定时间支付施工价款,应按照逾期天数向施工方支付违约金,违约金计算方式同上。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。8.2双方同意选择__________法院作为解决争议的管辖法院。第九条其他约定9.1本合同附件一、附件二为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(签字):__________日期:2024年__月__日乙方(签字):__________日期:2024年__月__日一、附件列表:1.附件一:2024工程建施工详细方案2.附件二:2024工程建施工预算明细二、违约行为及认定:1.施工方未按约定时间完成施工,视为违约。2.业主未按约定时间支付施工价款,视为违约。3.施工质量不符合约定,视为违约。4.双方未履行合同约定的其他义务,视为违约。三、法律名词及解释:1.甲方:指委托施工的一方,即业主。2.乙方:指接受委托进行施工的一方,即施工方。3.施工总价款:指完成工程所需支付的总金额。4.违约金:指一方违约时,应向守约方支付的赔偿金。5.保修责任:指施工方对施工质量问题承担的修复和更换责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.施工进度延误:解决办法:双方协商调整施工计划,延长工期,并根据实际情况协商调整合同价款。2.施工质量问题:解决办法:施工方及时整改,不符合质量要求的部分由施工方负责修复或更换,并承担相应费用。3.支付争议:解决办法:双方核对支付金额和进度,按照合同约定及时支付施工价款。4.合同履行争议:解决办法:双方参照合同条款,协商解决履行中的争议,如协商不成,可向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景:1.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论