私人装修工程施工合同范本

私人装修工程施工合同范本合同编号：__________鉴于业主准备对其私有房屋进行装修，并委托施工方进行施工，为确保双方的权利和利益，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程地点：____________________。1.2工程内容：主要包括____________________等装修项目。1.3工程预算：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。第二条合同价格及支付方式2.1双方确认，施工方按本合同约定的工程内容、工程量和质量标准完成施工，业主应支付施工方合同价款为人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。2.2支付方式：（1）施工开始前，业主预付施工方工程预算的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付施工方工程预算的30%作为进度款；（3）工程完成后，经双方验收合格，业主支付施工方剩余的40%作为尾款。第三条施工期限3.1本工程自双方签订本合同之日起算，施工期限为____个月。3.2施工方如因客观原因不能按期完成施工，应提前通知业主，并协商顺延工期。第四条工程质量4.1施工方应按照本合同约定的工程内容、工程量和质量标准完成施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。4.2双方同意，工程验收合格的标准为：____________________。4.3工程完成后，施工方应负责对工程进行保修，保修期限为____年。第五条违约责任5.1施工方如未按本合同约定的工期完成施工，应按逾期部分工程价款的2%向业主支付违约金。5.2业主如未按本合同约定的付款时间支付款项，应按逾期部分款项的2%向施工方支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（签字/盖章）：____________________乙方（签字/盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.房屋所有权证复印件2.设计方案及施工图纸3.材料采购清单4.施工进度计划表5.工程质量验收标准6.保修条款及相关证明文件7.支付凭证及收据二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成施工，认定为违约行为。2.施工方未达到约定的工程质量标准，认定为违约行为。3.业主未按约定时间支付款项，认定为违约行为。4.业主未按约定提供施工条件或材料，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指房屋所有权人，即合同中的业主。2.乙方：指承担装修工程施工的单位或个人，即合同中的施工方。3.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。4.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。5.保修：指施工方对完成的工程在一定期限内提供的免费维修服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商顺延工期，必要时可签订补充协议。2.工程质量问题：解决办法：立即停工，由施工方负责整改并及时修复。3.款项支付纠纷：解决办法：核对支付凭证，明确支付金额和时间，如有争议可通过协商或法律途径解决。4.设计变更：解决办法：双方协商一致后进行设计变更，并签订补充协议。5.不可抗力因素：解决办法：根据实际情况协商调整工期和工程量。五、所有应用场景：1.适用于私有房屋的装修工程施工。2.适用于施工方为具备相