建设工程劳务大清合同模板

建设工程劳务大清合同模板建设工程劳务大清包合同模板第一章总则第一条合同主体1.1本合同由以下双方签订：甲方：（全称：某某建设工程有限公司，以下简称“甲方”）乙方：（全称：某某建筑劳务有限公司，以下简称“乙方”）第二条合同目的为明确双方在某某建设工程项目（以下简称“本项目”）中的权利义务，确保工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议。第二章工程范围与内容第三条工程名称某某建设工程项目第四条工程地点某某省某某市某某区某某路某某号第五条工程内容乙方承担本工程的劳务分包工作，具体包括但不限于：施工图纸所示的所有劳务作业；按照甲方提供的施工方案、施工技术要求进行施工；负责现场劳务人员的管理、培训、工资发放等；协助甲方完成工程验收工作。第三章合同价款与支付第六条合同价款本工程劳务分包合同总价款为人民币：（大写：【】元整（小写：【】元）。第七条支付方式甲方按照乙方实际完成的工程量，按照约定的单价进行支付；支付进度：工程开工之日起，每完成一个阶段的工程，甲方按照该阶段实际完成工程量的80%进行支付；工程验收合格后，甲方支付剩余的20%工程款；乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付合同价款。第四章工期与质量第八条工期本工程计划开工日期为：【年】【月】【日】，计划竣工日期为：【年】【月】【日】。实际开工、竣工日期以甲方书面通知为准。第九条质量标准乙方应严格按照甲方提供的施工方案、施工技术要求进行施工，确保工程质量符合国家标准；乙方应确保施工过程中，各项质量指标达到甲方要求，保证工程一次性验收合格；乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改，确保工程质量。第五章合同的履行与保证第十条乙方的义务乙方应按照约定时间完成工程，确保工程进度；乙方应保证工程质量，对工程质量问题负责；乙方应遵守国家法律法规，严格按照施工安全规程进行施工，确保施工安全；乙方应按照甲方要求，做好施工现场的卫生、环保等工作；乙方应配合甲方完成工程验收工作。第十一条甲方的义务甲方应按照约定时间支付合同价款；甲方应提供合格的施工场地，确保乙方正常施工；甲方应协助乙方解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行；甲方应对乙方施工过程中的质量、安全等问题进行监督，并提出整改要求；甲方应按照约定时间办理工程验收手续。第六章违约责任与争议解决第十二条违约责任乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的0.5%乘以逾期天数；乙方工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担；甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的0.5%乘以逾期天数；因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应当承担产生的费用，并向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的1%乘以停工、窝工天数；双方的其他违约行为，应当按照合同约定承担违约责任。第十三条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七章附则第十四条合同的生效、变更与解除本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本工程竣工验收合格之日止；第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导第一章总则第一条合同主体1.1本合同由以下三方签订：甲方：（全称：某某建设工程有限公司，以下简称“甲方”）乙方：（全称：某某建筑劳务有限公司，以下简称“乙方”）丙方：（全称：某某工程咨询管理有限公司，以下简称“丙方”）第二条合同目的为明确各方在某某建设工程项目（以下简称“本项目”）中的权利义务，确保工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，与乙方、丙方达成如下协议。第二章工程范围与内容第三条工程名称某某建设工程项目第四条工程地点某某省某某市某某区某某路某某号第五条工程内容乙方承担本工程的劳务分包工作，具体包括但不限于：施工图纸所示的所有劳务作业；按照甲方提供的施工方案、施工技术要求进行施工；负责现场劳务人员的管理、培训、工资发放等；协助甲方完成工程验收工作。丙方作为第三方，负责对乙方的工作进行监督管理，确保工程质量和进度符合甲方的要求。第三章合同价款与支付第六条合同价款本工程劳务分包合同总价款为人民币：（大写：【】元整（小写：【】元）。第七条支付方式甲方按照乙方实际完成的工程量，按照约定的单价进行支付；支付进度：工程开工之日起，每完成一个阶段的工程，甲方按照该阶段实际完成工程量的80%进行支付；工程验收合格后，甲方支付剩余的20%工程款；乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付合同价款。第四章甲方权益保障第八条甲方的权利甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度符合要求；甲方有权要求乙方对施工过程中的质量问题进行整改，确保工程质量；甲方有权要求丙方对乙方的工作进行监督管理，确保工程质量和进度；甲方有权在乙方未按照约定时间完成工程或工程质量不符合要求时，要求乙方支付违约金；甲方有权在合同约定的范围内，对合同价款进行调整。第九条甲方利益保障甲方有权要求乙方在合同约定的范围内，承担施工过程中的所有风险；甲方有权要求乙方对施工过程中的安全事故进行赔偿；甲方有权要求乙方对施工过程中的质量问题进行赔偿；甲方有权要求乙方在工程验收合格后，承担保修责任。第五章乙方的义务与限制第十条乙方的义务乙方应按照约定时间完成工程，确保工程进度；乙方应保证工程质量，对工程质量问题负责；乙方应遵守国家法律法规，严格按照施工安全规程进行施工，确保施工安全；乙方应按照甲方要求，做好施工现场的卫生、环保等工作；乙方应配合甲方完成工程验收工作。第十一条乙方的限制乙方未经甲方同意，不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方；乙方不得擅自更改施工方案和技术要求，如确需更改，须经甲方同意；乙方不得擅自推迟工程进度，如确需推迟，须经甲方同意；乙方不得以任何理由降低工程质量，确保工程质量符合国家标准。第六章违约责任与争议解决第十二条违约责任乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的0.5%乘以逾期天数；乙方工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担；甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的0.5%乘以逾期天数；因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应当承担产生的费用，并向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的1%乘以停工、窝工天数；双方的其他违约行为，应当按照合同约定承担违约责任。第十三条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七章第三方主体丙方的责任与义务第十四条丙方的责任丙方应负责对乙方的施工过程进行监督管理，确保工程质量和进度符合甲方的要求；丙方应对乙方的施工人员进行考核，确保其具备相应的施工技能和资质；丙方应定期向甲方报告工程进展情况，对存在的问题提出整改建议；丙方应协助甲方对乙方进行评估，确保乙方具备良好的施工能力和信誉。第十五条丙方的义务丙方应遵守国家法律法规，严格按照合同约定履行自己的职责；丙方应保持中立立场，公正客观地处理乙方的施工问题；丙方应对知悉的甲方和乙方的商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。第八章附则第十六条合同的生效、变更与解除本合同自各方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本工程竣工验收合格之日止；合同的变更或解除应经各方协商一致，并书面确认。第十七条合同的补充和附件本合同未尽事宜，可以另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；本合同的附件为合同的有效组成部分，与合同正文具有同等法律效力。第三方主体丙方的介入，旨在通过专业的管理和监督，提高工程质量和效率，确保