2024年工程居间合同电子版(5篇)_第1页
2024年工程居间合同电子版(5篇)_第2页
2024年工程居间合同电子版(5篇)_第3页
2024年工程居间合同电子版(5篇)_第4页
2024年工程居间合同电子版(5篇)_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第4页共4页2024年工程居间合同电子版甲方(委托人):_____建筑公司联系地址:_____乙方(居间人):_____联系地址:_____联系电话:_____甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国民法典》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就_____工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察,2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金壹百万元。3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。6、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的____%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同金额的____%。2、居间成功后,在甲方正常施工的一个月内,应向乙方支付____元整;在正常施工的两个月内,应支付_____;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始,根据甲方每月取得的验工计价款,按____%的比例支付;竣工结算完毕,甲方取得全部工程款后五日内全部结清。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担差*等费用)。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。3、乙方违反保密义务的,应向甲支支付元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿。七、合同终止1、本合同签字生效后,如果至____年____月____日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。合同签订地:_____合同签订日:_____甲方:_____乙方(盖章):_____法定代表人:_____法定代表人:_____2024年工程居间合同电子版(2)【工程居间合同】甲方:【甲方单位名称】地址:【甲方单位地址】电话:【甲方联系电话】法定代表人:【甲方法定代表人】乙方:【乙方单位名称】地址:【乙方单位地址】电话:【乙方联系电话】法定代表人:【乙方法定代表人】根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、互利的原则,经友好协商,就下述工程项目的合作达成如下合同:第一条合同目的甲方根据乙方的要求,以居间人的身份协助乙方寻找合适的工程项目,并促成甲、乙双方签订工程施工合同。第二条工程项目描述1.项目名称:【项目名称】2.工程内容:【工程内容描述】3.工程地点:【工程地点】4.工程期限:【工程期限】5.工程总价款:【工程总价款】第三条甲方的权利和责任1.甲方应在合同履行期间协助乙方寻找适合的工程项目。2.甲方应向乙方提供工程项目的相关资料、建议和指导,以帮助乙方作出决策。3.甲方应尽合理努力促成甲、乙双方达成工程施工合同,并协助处理合同履行过程中的问题和纠纷。4.如因甲方故意或重大过失导致乙方无法签订工程施工合同,甲方应承担相应的赔偿责任。第四条乙方的权利和责任1.乙方应提供甲方要求的工程项目相关资料。2.乙方应根据甲方的指导和建议,认真选择合适的工程项目。3.乙方应协助甲方处理工程项目中的相关事宜,并如实提供必要的情况说明。4.如因乙方故意或重大过失导致无法签订工程施工合同,乙方应承担相应的赔偿责任。第五条居间费用及支付方式1.居间费用:甲方作为工程居间人,有权按照双方约定的标准向乙方收取一定比例的工程总价款作为居间费用。具体比例为【具体比例】。2.居间费用支付方式:乙方应在工程施工合同签订之日起【支付期限】内将居间费用支付给甲方。支付方式为【支付方式】。第六条保密条款1.甲乙双方应保密双方间的商业秘密及相关信息,不得将其泄露给第三方。2.除非取得对方书面同意,否则任何一方不得将本合同涉及的商业秘密公之于众。第七条合同终止1.合同终止方式包括但不限于以下情况:a.合同期限届满;b.双方协商一致终止;c.一方违约赔偿的情况下,对方提出终止要求。2.合同终止后,甲方有权将未支付的居间费用从已支付的工程总价款中扣除。第八条争议解决1.合同履行过程中若发生争议,双方应本着友好协商的原则解决。2.如无法协商解决,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第九条其他约定1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。2.本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为【合同有效期】。3.本合同项下未尽事宜,由双方另行协商解决。甲方(盖章):乙方(盖章):日期:【签订日期】日期:【签订日期】2024年工程居间合同电子版(3)甲方(委托人):合同编号:乙方(施工方):签订日期:一、装饰施工地点:二、根据国家有关法律规定,明确双方的权利义务,特签定以下协议,以便共同遵守。三、工程概况:1、工程总价:2、装修内容:四、关于工程付款方式的约定:1、自本合同双方签字生效后,甲方应付给乙方工程预付款人民币(60%)即人民币____元整,工程施工到油漆工进场时,甲方付乙方工程总造价人民币即____元整。质量保修____年。2、本合同生效后,甲方按以上付款约定支付乙方工程款,如果因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误,一切后果由甲方负责。3、乙方工程结束后、甲方如在____日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。五、工程施工变更:1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需要签订由甲方需承担变更产生的施工人工费用协议。如因乙方原因造成返工的,由乙方承担责任,工期不变。2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果,由甲方负责,给乙方造成的损失甲方还应赔偿。3、因不可抗拒因素造成的施工延误,甲乙双方协商解决。4、施工途中、甲方要求工程增加部分,必须按照预算要求,先付款后,乙方再施工。六、违约责任:1、合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的,应进行补偿。2、甲方未按合同的约定付款,每逾期一天,按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工,每逾期一天,按工程总价款的10%支付违约金。3、甲方未办理任何手续,需要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线,乙方有权拒绝施工。七、合同的终止:1、本合同解除或本合同履行完毕,本合同即自行终止。八、合同的生效:1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。2、补充合同与本合同有同等的法律效力。3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式三份,甲方持二份,乙方持一份。九、解决合同纠纷方式:本合同履行期间,双方发生争议,双方协商解决,协商不成时,双方同意由仲裁委员会进行了仲裁,若未达成,仲裁协议交当地法院裁决。甲方(公章):_____乙方(公章):_____法定代表人(签字):_____法定代表人(签字):_________年____月____日____年____月____日2024年工程居间合同电子版(4)甲方(委托人):乙方(居间人):甲乙方为了发挥双方的优势,根据《民法典》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1.1乙方接受甲方委托,负责把江西_____公司年生产面料3000万平方米、服装280件生产线厂房建设项目(以下称该工程项目),推荐给甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的施工合同,取得施工权。1.2居间成功是指完成本工程项目与建设单位签定总包合同,即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定总包合同,视为委托事项未完成。二、乙方的义务2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息,并提供相关的业务咨询服务,开展对业主方进行有效的协调,并促成甲方取得工程施工权。2.2乙方承诺向甲方提供该工程项目的重要信息,并最终促成甲方能够如约进场施工。否则,视为乙方居间服务不成功,甲方不予支付任何居间报酬。三、甲方义务3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措,并做好签定合同前系列需要的手续准备。3.2如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3.3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方上述所列的各位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬2024年工程居间合同电子版(5)工程居间合同合同编号:2024-#####甲方(委托方):(甲方名称)乙方(居间方):(乙方名称)根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲方和乙方在平等、自愿、公平的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行工程居间服务事项达成如下合同,以利双方权益的合理保护,最终决定签订本合同。第一条合同目的甲方具备开展工程项目的需求,而乙方具备提供工程居间服务的能力,双方根据各自的需求,达成如下合作协议,旨在确保工程项目的顺利进行。第二条服务内容1.甲方委托乙方进行工程项目的居间服务,包括但不限于为甲方寻找合适的工程承包商、监督工程进度、协调各方利益等。2.乙方应根据甲方的具体需求,提供相关工程居间服务,并结合行业经验和法律法规的要求,为甲方提供专业的咨询意见。3.乙方应确保在合同有效期内妥善履行其工程居间服务的义务,并尽最大努力为甲方达成合作可行的工程项目。第三条居间费用1.甲方同意支付给乙方一定的居间费用作为对其提供工程居间服务的酬劳,具体费用以双方协商一致的金额为准。2.居间费用的支付方式为:甲方应在工程居间服务开始前,按照约定支付一定比例的居间费用作为预付款;在工程居间服务完成后,甲方应根据实际完成情况支付剩余的居间费用。3.乙方如未能按时履行其工程居间服务义务或提供不符合标准的服务,甲方有权要求减少或不支付居间费用。第四条合同期限本合同的合作期限为自年月日起至年月日止。第五条保密责任1.双方应对在履行合同过程中所涉及到的商业、技术、财务以及其他方面的秘密信息严格保密,不得向未经授权的第三方泄露。2.未经对方书面同意,双方不得对外公开或使用涉及对方商业秘密的信息。3.合同终止后,双方仍应继续承担保密责任,直至该保密信息已不再构成商业秘密为止。第六条违约责任1.如任何一方未按照本合同规定履行其义务,应向对方支付违约金,并赔偿因违约行为给对方造成的损失。2.如因一方的违约行为导致另一方无法履行本合同或其合同义务的,违约方还应承担相应的法律责任。3.当一方发现对方违反本合同的约定时,应及时通知对方并要求其改正或补救。第七条争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商解决;若协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同的变更与终止1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论