2024年正规居间工程合同（二篇）

第3页共3页2024年正规居间工程合同发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国民法典》和中华人民共和国建设部，国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规，自愿、平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就_____工程协商签订合同，共同信守。第一条、工程事项1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程内容：_____1.4工程开竣工日期：____年____月____日至____年____月____日。第二条、工程承包范围2.1承包范围:乙方包工，包料。第三条、发包人工作3.1甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿，方便乙方施工。第四条、承包人的权利和义务4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工，保证按期完工。4.2施工中做到文明施工，严格按照安全标准组织施工。4.3乙方编制施工方案，由甲方审定后实施。4.4乙方保证按图施工，不得私自变更甲方图纸，如需更改必须与甲方沟通协商。第五条、工程造价和结算5.1工程总价：大写_____5.2结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方____元为预付款。5.3乙方材料及工人进场再付工程款____%大写____元5.4工程全部结束验收合格后,甲方向乙方付清余款。5.5工程结束三天内为工程验收期，逾期视为工程合格。第六条、由于以下原因造成竣工日期推迟和延误，工期相应顺延。6.1不可抗力及自然灾害因素，如雨、雪等天气；地震、洪水等天灾。6.2发包人未能按约定日期支付工程相应款项，使施工不能正常进行。第七条、违约责任7.1除国家法律法规政策明确规定或其它不可抗力因素外，任何一方违约造成的损失，由违约方承担赔偿责任。7.2甲方未按约定的时间和要求提供场地，方案回复，支付工程款的，乙方可以要求顺延工期，同时引起的停工待料，延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承担。第八条、争议解决方式8.1本合同在执行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的可向当地人民法院起诉。第九条、其他9.1协议未尽事宜，甲乙双方可以洽商，签订补充协议，补充协议具有同等法律效应。第十条、合同份数及生效日期10.1本协议一式两份，甲乙方各执一份，经双方签字盖章后生效。甲方：_____乙方：____年____月____日____年____月____日2024年正规居间工程合同（二）正规居间工程合同甲方（委托方）：_______________________________住所：______________________________________身份证号：_________________________________联系电话：__________________________________乙方（居间方）：_______________________________住所：______________________________________统一社会信用代码：__________________________联系电话：__________________________________鉴于甲方有意进行居间工程，为了保证双方的合法权益，经协商一致，达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的是为居间方提供居间服务，促成甲方通过居间方与相关方达成合作，并最终实现甲方的居间需求。第二条居间内容居间方应向甲方提供以下居间服务：1.提供市场调研、分析和咨询服务，帮助甲方了解相关市场状况和竞争对手情况；2.协助甲方与相关方进行商务洽谈，并提供居间沟通和协商服务；3.参与制定居间方案和方案评估，为甲方提供专业的居间规划和建议；4.执行居间协议，帮助甲方与相关方签署合作协议，并监督履行合同；5.提供其他甲方要求的居间服务。第三条合作义务1.甲方应向居间方提供居间所需的资料和信息，并保证其真实、准确、完整；2.甲方应按照居间方提供的居间方案和建议，积极推动居间工程的实施；3.甲方在居间过程中，应与居间方保持密切沟通，及时反馈相关信息，并如实提出问题和困难；4.甲方应按照协商一致的付款方式和时间，向居间方支付居间服务费用。第四条保密义务1.双方在履行本合同过程中，应互相保守商业秘密，不得将对方的商业机密泄露给第三方；2.甲方与居间方在合作期间获得的相关方信息、商业机密等，不得擅自向第三方公开或使用；3.保密义务适用于本合同有效期和解除后。第五条费用和支付方式1.甲方按照协商一致的方式和标准向居间方支付居间服务费用；2.居间服务费用应在合同签署后的5个工作日内支付完毕，以电汇方式支付至居间方指定的账户。第六条违约责任1.当一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任；2.一方迟延履行或不履行本合同的义务，应支付对方迟延履行期间实际损失的100%作为违约金。第七条不可抗力遭受战争、动乱、自然灾害、政府行为等不可抗力因素影响的，双方可以根据实际情况对本合同的履行进行协商和调整。第八条争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。第九条合同生效和解除本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期为____年。双方协商一致可以提前或延期终止合同，提