2024年建筑工程勘察合同样本（二篇）

第5页共5页2024年建筑工程勘察合同样本发包人：_____(以下简称甲方)勘察人：(以下简称乙方)发包人委托勘察人承担其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程详细勘察任务,并提交合格的勘察成果报告。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况，为明确责任，协商配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。1：工程概况1.1工程名称：会议餐饮楼地勘工程1.2工程建设地点：宁乡县灰汤镇电力疗养院内1.3工程规模、特征：详见总平面图详见建筑平面图及勘察任务书1.4工程勘察任务与技术要求：满足勘察任务书内容、或《岩土工程勘察规范》GB50021_____(09)中相关条款。1.5预计勘察工作量：在建设方提供的规划平面图中初步布设勘察点5个，视其场地复杂情况，增加勘察孔数量。2：发包人应及时向勘察人提供下列资料，并对其准确性、可靠性负责：2.1提供工程勘察任务委托书、技术要求和建筑(带地形图)总平面图。2.2提供勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标高资料。2.3提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。2.4发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。3：勘察人向发包人提交勘察成果并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份，发包人要求增加的份数另行收费。4：开工及提交资料的时间4.1本工程的勘察工作定于年____月____日开工，年____月____日分期提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因，未按期开工或提交成果资料时，按双方协商的规定办理。4.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。4.3本工程勘察费按：勘察包干价为￥____元(大写：壹万陆仟捌佰元整)，合同生效后发包人向勘察人不支付人民币作为定金，在提交报告后____日内,发包人向勘察人支付清勘察费。勘察人须提供正式法票。5：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场出现的问题(如处理影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路以及水、电接到施工现场等)，并承担其费用。5.1.3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.4由于发包人的原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人需支付停、窝工费。5.1.5发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、资料图纸、合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让等。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担其认可的全部费用。5.2.3勘察过程中，根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。6：违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作时的,不退还发包人已付定金;已进行工作且完成的工作量在____%以内时,发包人应向勘察人支付预算额____%的勘察费;完成的工作量超过____%,则应向勘察人支付预算额____%的勘察费。6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5由于勘察人原因未按合同规定时间提交勘察成果资料,每超过一日,应減收勘察费千份之一.7：其它约定事项：本合同未尽事宜，在双方协商的附件中补充完善，附件与本合同具有等同的法律效力。8：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的提交长沙市仲裁委员会仲裁。本合同一式伍份，发包方执叁份,勘察方执贰份。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日2024年建筑工程勘察合同样本（二）1.合同双方本合同由以下双方签订：甲方：【甲方名称】（以下简称“甲方”）地址：【甲方地址】法定代表人（或负责人）：【甲方法定代表人或负责人】电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】（以下简称“乙方”）地址：【乙方地址】法定代表人（或负责人）：【乙方法定代表人或负责人】电话：【乙方联系电话】2.合同内容甲方委托乙方进行建筑工程勘察，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：2.1勘察内容乙方应根据甲方的要求和指示，完成以下工程勘察内容：（1）勘察地点：【勘察地点】（2）勘察范围：【勘察范围】（3）勘察内容：【勘察内容】2.2勘察报告乙方应根据勘察结果编制勘察报告，并在勘察结束后【预计时间】内提交给甲方。勘察报告应包括但不限于以下内容：（1）勘察地点的地质、水文、地形等情况；（2）现场勘察所得资料的分析和处理结果；（3）建设工程可能所涉及的地质灾害风险评估；（4）其他经甲方要求的内容。2.3勘察报告审核甲方有权对乙方提交的勘察报告进行审核，并在【预计时间】内提出修改意见。乙方应根据甲方的意见进行修改，并在【修改期限】内重新提交修改后的勘察报告。2.4费用和支付方式甲方应向乙方支付勘察费用【费用金额】，该费用包括乙方进行勘察所需的人力、设备、材料、差旅费等所有支出。费用支付方式为【支付方式】，支付日期为合同签订后【指定日期】内支付。2.5保密双方应对本合同项下的一切信息及勘察过程中所发现的问题和数据保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露。若一方违反保密协议，应对对方承担损失赔偿责任。3.违约责任3.1若一方违反本合同的约定，未能按时履行合同义务或履行不符合要求，应按照以下约定承担违约责任：（1）如甲方未按时支付勘察费用，应向乙方支付滞纳金，滞纳金的计算标准为欠款总额的【百分比】；（2）如乙方未按时提交勘察报告，或勘察报告内容与合同约定不符，甲方有权要求乙方在【指定期限】内进行修改，乙方应承担由此产生的相关费用。3.2无法履行的情况若一方因不可抗力等不可预见的原因，无法履行本合同的约定，应及时通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。在不可抗力情况解除后，双方应协商解决。4.合同变更和解除4.1除非获得对方书面同意，否则本合同不得进行任何修改或解除。4.2若因勘察发现情况不符合预期，甲方有权解除本合同。甲方应向乙方支付根据已完成工作的合理费用，乙方应按照甲方的要求提交已完成工作的材料和文件。5.争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，双方同意将争议提交【争议解决方式】解决。6.合同生效和终止本合同一式两份，双方各执