2024年建设工程设计合同标准版本（三篇）

第4页共4页2024年建设工程设计合同标准版本建设单位：_____，以下简称甲方;设计单位：_____，以下简称乙方。根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，建设地点在_____。二、甲方义务1、在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。建设工程设计合同范本。2、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。3、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。三、乙方义务1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在____年____月____日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式____份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份。2、乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3_____5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币____元。五、违约责任1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。3、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。六、其它本合同自____年____月____日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。建设单位(甲方)(盖章)：_____设计单位(乙方)(盖章)：_____代表人(签字)：_____代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日签订地点：_____签订地点：_____2024年建设工程设计合同标准版本（2）合同编号：____-XXXXX建设工程设计合同甲方：（委托人）单位名称：注册地址：法定代表人：联系电话：传真：邮箱：乙方：（设计方）单位名称：注册地址：法定代表人：联系电话：传真：邮箱：鉴于甲方有意委托乙方进行建设工程设计，并达成如下协议：第一条合同目的甲方委托乙方按照约定完成建设工程的设计任务，确保设计方案的合理性、可行性和经济性。第二条合同内容乙方应当对甲方提供的建设工程项目进行设计，包括但不限于策划设计、方案设计、施工图设计等。设计内容应符合国家相关法律法规、标准规范以及甲方的要求。第三条设计费用及支付方式1.甲方应按照合同约定支付乙方相应的设计费用，具体费用标准由双方在合同附件中约定。2.设计费用的支付方式为：根据工程设计的进度和阶段性完成情况，甲方按照约定支付相应的设计费用。支付方式可以为一次性支付或分期支付，并在合同附件中约定具体支付时间节点。第四条设计工期乙方应该按照双方约定的设计工期完成设计任务。若发生不可抗力或其他不可预见的情况导致设计工期延误，双方应协商解决，并根据实际情况调整设计工期和设计费用，双方签署书面变更协议后方可生效。第五条设计变更1.若甲方对设计方案有任何变更需求，应当提前向乙方书面通知，并双方协商确定变更范围、设计费用和工期，签署书面变更协议。2.乙方应根据甲方的变更请求及时进行设计方案的调整，并将调整后的方案提交给甲方审批。第六条设计成果与知识产权1.乙方根据本合同约定完成的设计成果归甲方所有。甲方有权对设计成果进行使用、拓展、转让等操作，但应尊重乙方享有的知识产权。2.乙方对设计成果享有著作权和其他相关权益，并保证设计成果的原创性和合法性。第七条保密条款1.双方应在设计过程中要求相关工作人员签署保密协议，保护设计过程中的商业秘密和技术机密。2.未经甲方书面同意，乙方不得将设计成果向第三方公开或披露，否则应承担相应的法律责任。第八条违约责任1.若一方违反本合同约定，应当承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而产生的实际损失。2.若因不可抗力因素导致任一方不能履行合同的全部或部分责任，双方应及时书面通知对方，并协商解决方案。第九条合同解除1.甲方或乙方有一方发现对方存在违约行为或其他不符合合同约定的情况时，应书面通知对方进行整改，逾期未改正的，有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。2.双方均有权解除本合同，在解除合同前应提前书面通知对方，并说明解除的原因和理由。解除合同后，双方应按照合同约定进行结算和清偿。第十条争议解决本合同的履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。若双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。若协商不成，双方可以向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。第十一条合同生效本合同正本一式两份，甲方和乙方各持一份。本合同自双方正式签字盖章后生效，并在合同附件中约定的工作时间开始履行。甲方（委托人）:乙方（设计方）:签字盖章：签字盖章：日期：日期：2024年建设工程设计合同标准版本（3）建设工程设计合同甲方（委托方）：单位名称：地址：法定代表人/委托代理人：联系电话：乙方（设计方）：单位名称：地址：法定代表人/委托代理人：联系电话：鉴于甲方拟进行以下建设项目的设计工作，甲乙双方本着公开、公平、诚实信用和互利互惠的原则，经友好协商，一致同意签订本合同。一、合同目的和范围1.1目的：本合同的目的是为了规范甲乙双方在建设工程设计方面的合作关系，确保设计过程的顺利开展和设计成果的质量。1.2范围：本合同涉及的建设工程设计范围详见附件一，具体细则详见附件二。二、合同的委托和支付2.1委托：甲方委托乙方负责完成本合同约定的建设工程设计工作。2.2设计文件：乙方应按照甲方的要求，及时提交工程设计文件，并提供必要的设计交底。2.3付款方式：甲方按照合同约定的进度及质量要求，按阶段支付设计费用。支付方式详见附件三。2.4付款期限：甲方应在收到乙方提交的设计文件后的15个工作日内完成相应的款项支付。2.5发票：乙方应向甲方提供符合国家税务法规定的增值税专用发票。2.6设计费用：设计费用详见附件四。三、保密责任3.1乙方在执行本合同的过程中，应严格遵守保密协议，保护甲方的商业秘密及其他任何相关信息，不得泄露或非法使用。3.2乙方应采取必要的技术及管理措施，确保设计文件的安全，并做好备份工作。3.3甲方对于乙方提交的设计文件应予以保密，未经甲方同意，不得擅自向第三方披露或使用。四、设计成果及知识产权4.1设计成果：乙方应按照合同约定的设计要求，提交符合质量和技术标准的设计成果文件。4.2设计变更：如甲方需要对设计文件进行修改或变更，应及时通知乙方，并双方协商商定费用及时间安排。4.3知识产权：设计文件的著作权归属乙方所有，甲方拥有合法使用设计文件的权利。4.4善意使用：甲方保证在未获得乙方同意前，不得将设计文件用于其他用途，包括但不限于转让、出售、复制、修改等。4.5侵权责任：对于因甲方违反本合同约定，侵犯乙方知识产权而造成的损失和法律后果，由甲方承担相应的赔偿责任。五、风险责任及纠纷解决5.1设计风险：乙方应对其在设计过程中可能引发的风险负责，并采取相应的措施进行预防和控制。5.2违约责任：对于因乙方违反本合同约定，造成甲方损失或负面影响的，乙方应承担相应的违约责任。5.3索赔及纠纷解决：对于因设计质量问题引发的纠纷，双方应本着友好协商的原则，通过协商解决。如果无法达成协议，可向相关仲裁机构提起仲裁。5.4合同解除：双方一致同意，在以下情况下，可以解除本合同：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力造成无法履行本合同的；（3）乙方违反本合同约定的；5.5使用权转让：未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权益转让给第三方。六、其他条款6.1本合同自双方盖章之日起生效，有效期为合同签订