建设工程施工合同(简化版,我方为乙方)

本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制第第页建设工程施工合同(简化版,我方为乙方)关于建设工程施工合同(简化版,我方为乙方)的文章由我细心为您整理,盼望这篇建设工程施工合同(简化版,我方为乙方)合同范本可以帮到大家。

建设工程施工合同(简化版,我方为乙方)

合同编号：

甲方(发包人)：

乙方(承包人)：

签订地点：

依据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际状况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在公平自愿、公正和诚恳信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。

第一条工程概况

一、工程名称：。

二、工程地点：。

三、承包工程范围

四、承包工程内容：

五、工程工期：开工日期年月日，竣工日期年月日。

六、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为(小写)￥万元(大写)。

其次条工程质量

一、双方商定的工程质量标准：符合乙方企业标准。

二、施工的产品名称、型号、规格：或见附件。

三、工程完工后，甲乙双方应准时验收。如工程实际投入使用，或完工后5日内未进行验收，视为工程验收合格。

第三条工程价款的支付与结算

一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的50%作为预付款;

二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的80%;

三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的90%;

四、结算完成后7天内付至结算价的95%;

五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同商定的质保期限后支付。

第四条双方的权利和义务

一、甲方责任：

1、对乙方进行平安、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。

2、负责对乙方施工人员的平安、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定准时做好验收工作。

3、根据合同商定支付工程款。

4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。

5、甲方现场负责人：，身份证号：，联系电话：。

二、乙方责任：

1、按甲方的要求，委派有专业阅历的技术人员，严格按国家操作规范，细心组织施工、完成工程。

2、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、平安、工期等全面管理、负责，并按甲方工期方案要求完成所承包的任务。

3、在本工程竣工后清理现场。

4、乙方在施工过程中必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程。

5、乙方现场负责人：，身份证号：，联系电话：。

第五条承包方的平安责任

一、工程开工前，必需向施工人员进行平安技术交底，让全体施工人员把握工程特点及施工平安措施。

二、承包方必需根据国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及平安用具，并保证施工工具、器械使用平安。

三、承包方对所担当的施工项目，必需制定施工方案，并结合工程实际做好平安工作。

四、承包方必需贯彻执行国家有关平安生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关平安施工、文明施工的规定。

五、现场施工中，遵守现场的各项规章制度。

第六条违约责任

一、当发生下列状况之一时，甲方应担当违约责任：

甲方不按商定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付合同工程总造价0.5‰的违约金，工期顺延，并赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的全部费用。

二、当发生下列状况之一时，乙方应担当违约责任：

乙方因自身缘由延期完工的，每延误一日，应向甲方支付合同工程总造价的0.5‰的违约金。

第七条质量保修

一、保修内容及期限：保修年。

二、保修期起始时间：自工程验收合格之日起计算。

三、乙方保修范围：

因人为破坏、丢失、不行抗力等因素引起的损坏，不在乙方质量保修范围内的，修复所发生的价格双方另行商定。

四、在质保期内，假如由于产品本身的质量问题及施工问题，乙方准时派专业人员到现场进行排查、修理。

第八条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成的按下列第种方式解决。

1、提交北京仲裁委员会仲裁。

2、依法向人民法院起诉。

第九条附则

本合同一式4份，合同附件：工程量及固定综合单价表1份，与合同具有同等法律效力，甲乙双方各执2份。自双方签字盖