内外墙涂料施工合同范本

内外墙涂料施工合同范本内外墙涂料施工合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方内外墙涂料施工的相关事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：____________1.2工程地点：____________1.3工程规模：____________1.4工程内容：包括但不限于内外墙涂料的施工、涂料材料的采购、施工过程中的技术指导及售后服务等。第二条施工期限本工程的施工期限为____个月，自双方签订合同之日起计算。第三条质量标准3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案以及相关技术要求进行施工。3.2乙方应保证施工质量，确保工程达到设计要求及国家相关标准。3.3工程验收标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013执行。第四条合同价格4.1乙方向甲方提供的工程报价为总价包干，包含所有施工材料、人工费用、管理费用、税费等。4.2合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.3支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款。（2）工程进度达到双方约定的节点后，甲方再支付乙方相应比例的进度款。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。第五条材料供应5.1乙方负责采购施工所需的涂料及相关材料，并保证材料质量。5.2甲方有权对乙方采购的材料进行验收，对不符合要求的产品有权要求乙方更换。第六条技术支持与售后服务6.1乙方应提供专业技术指导，确保施工顺利进行。6.2乙方应提供完善的售后服务，对施工质量问题负责解决。第七条违约责任7.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.5%×逾期天数。7.2乙方施工质量未达到约定标准的，甲方有权要求乙方重新施工，乙方应承担重新施工的费用。7.3若乙方违反合同约定，导致工程无法正常进行，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。第八条争议解决8.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部合同价款后终止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________代表（签名）：____________代表（签名）：____________签订日期：____________签订地点：____________以上合同仅供参考，具体内容请根据实际情况和法律法规进行调整。第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方内外墙涂料施工的相关事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：____________1.2工程地点：____________1.3工程规模：____________1.4工程内容：包括但不限于内外墙涂料的施工、涂料材料的采购、施工过程中的技术指导及售后服务等。第二条第三方主体职责2.1第三方作为监理单位，负责对乙方的施工过程进行全程监理，确保施工质量符合国家标准和甲方的要求。2.2第三方应提供专业监理人员，对施工进度、质量、安全等方面进行把控。2.3第三方应对乙方的施工材料、施工工艺、施工人员等进行审核，确保符合施工要求。第三条甲方的权益保障3.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保施工质量符合约定标准。3.2甲方有权要求乙方按照约定时间完成工程，如有违约，甲方有权要求乙方支付违约金。3.3甲方有权要求乙方对施工质量问题进行整改，直至达到约定标准。3.4甲方有权要求第三方提供监理报告，对乙方的施工过程进行评估。第四条乙方的违约及限制条款4.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.5%×逾期天数。4.2乙方施工质量未达到约定标准的，甲方有权要求乙方重新施工，乙方应承担重新施工的费用。4.3乙方不得以任何理由延迟工程进度，否则甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。4.4乙方在施工过程中如有违反法律法规的行为，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。第五条合同价格5.1乙方向甲方提供的工程报价为总价包干，包含所有施工材料、人工费用、管理费用、税费等。5.2合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。5.3支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款。（2）工程进度达到双方约定的节点后，甲方再支付乙方相应比例的进度款。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。第六条质量保修6.1乙方应按照约定提供质保书，承诺工程质量保修期限为____年。6.2质保期内，如出现施工质量问题，乙方应在接到甲方通知后____小时内予以解决。第七条争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部合同价款后终止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________代表（签名）：____________代表（签名）：____________第三方（盖章）：____________代表（签名）：____________签订日期：____________签订地点：____________第三方介入的意义和目的第三方作为监理单位介入本合同，旨在确保施工过程的合规性、施工质量的符合性以及工程进度的顺利推进。通过第三方的专业监理，甲方能够更好地保障自身权益，确保工程按照约定的标准和要求完成。同时，第三方监理的介入也有助于规范乙方施工行为，提高施工质量，确保工程的安全和顺利进行。甲方为主导的目的和意义甲方作为工程的主体，主导合同的签订和执行，旨在确保工程的质量、进度和安全。通过本合同的约定，甲方能够对乙方的施工过程进行监督和控制，确保乙方按照约定的标准和要求完成工程。同时，甲方通过第三方监理的介入，进一步保障自身权益，确保工程的顺利推进和高质量的完成。##第三方主体职责的细化2.4第三方应定期向甲方提供工程进度报告和质量检测报告，确保甲方对工程状况有实时了解。2.5第三方在发现乙方施工不符合合同约定时，有权要求乙方立即整改，并在必要时暂停施工。2.6第三方应协助甲方对乙方进行绩效评估，确保乙方的施工质量和进度符合甲方要求。甲方的权益保障的增强3.5甲方有权在施工过程中对乙方进行现场检查，乙方应无条件配合，并提供必要的便利。3.6甲方有权在合同约定的范围内对施工方案进行调整，乙方应根据甲方的要求进行相应的修改。3.7甲方有权在合同约定的期限内对工程进行验收，乙方应按照验收标准提供完整的验收资料。3.8甲方在验收过程中发现的问题，乙方应在甲方规定的时间内完成整改，直至满足验收标准。乙方的违约及限制条款的严格化4.5乙方若未按照甲方要求完成工程，甲方有权扣除相应的违约金，并有权要求乙方支付造成的直接损失。4.6乙方若施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工，并要求乙方支付产生的全部费用。4.7乙方在施工过程中若发生安全事故，应立即报告甲方和第三方，并按照甲方的要求进行处理。4.8乙方不得将其承包的工程转包或分包给其他单位或个人，否则甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。合同价格的调整5.4乙方向甲方提供的工程报价应为最终报价，任何形式的增项或减项均需甲方的书面同意。5.5合同总价外的费用，如变更、增补等，需甲方确认后方可执行，且乙方应承担产生的全部费用。质量保修的补充6.3乙方在质保期内应对工程进行定期检查，确保工程状况良好，如发现潜在问题，应及时进行修复。6.4质保期内，如乙方无法在甲方通知的时间内解决质量问题，甲方有权雇佣其他单位或个人进行修复，所需费用由乙方承担。争议解决的补充7.3双方同意，任何一方在争议解决过程中提出的仲裁申请，均应以书面形式提出，并明确争议的事项和理由。7.4仲裁裁决作出的判决为终局裁决，对双方均有约束力，双方均应遵守。其他约定的补充8.3双方同意，本合同的修改和补充，应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。8.4双方同意，本合同的任何条款均不得违反法律法规的强制性规定，如有冲突，应以法律法规为准。第三方介入的意义和目的的总结第三方介入的意义和目的在于提供中立的专业监督，确保施工过程的合规性和施工质量的符合性。通过第三方的监理，甲方能够更加放心地将工程交给乙方施工，因为第三方会承担起监督和评估的责任，保障工程按照约定的标准和要求顺利进行。同时，第三方监理也有助于