2024年学校师生食堂建设工程承包合同（二篇）

第3页共3页2024年学校师生食堂建设工程承包合同甲方(发包人)：乙方(承包人)：经双方协商一致达成如下协议：一、江苏省溧阳职教中心(甲方)向(乙方)，发包(称为第组)，作为学校师生用膳经营场所，承包期为壹年。自____年____月____日______年____月____日止，承包费为元人民币，签订合同前一次性交清承包费和水电押金费3000元。水电费按表计量每月结算。水：2.50元/吨、电0.54元/度，根据水电部门的规定随时调整。二、经营范围：为学校师生用膳服务，即提供师生一日三餐的饭、各种菜和各种点心，提供学校来宾招待服务，不得卖饮料、学生生活用品和学习用品等，不得使用一次性泡沫塑料快餐盒等具有污染的物品。所有经营活动只能限制在餐厅室内进行，不能在墙体窗口或门口或其它室外进行经营活动。三、双方以《____年餐厅承包招标说明》为蓝本，作为合同附件并自觉遵照执行。四、承包人对其所从事的经营活动、职工管理和生活负责，对其在承包过程中所造成的后果负责(如学生、老师食物中毒、安全事故、不正当竞争等)。承包人所聘请的临时工，不属于学校用人，是承包人个行为，学校只是提供其营业场所。所有工作人员必须遵守法律、遵守学校规章制度，服从学校后勤处、学生处、教务处等的管理。五、承包人不得转包，中途退出或因发生事故停业，承包费一律不退，后果自负;承包期满时应提前一个星期甲乙双方清点财产，若有损坏将在财产押金中扣除;到下一期招租时，如果承包人要继续承包，必须提前一个月通知学校，可享受在同等条件下优先。不得破坏学校现有的固定资产和食堂用品。承包人的财产自行处理。六、食堂内的电风扇、灯、开关、门窗玻璃由学校负责维修，食堂操作间的操作设备、水龙头、下水道堵塞及因操作造成的损坏等由乙方负责维修。本合同一式三份，承包人一份、后勤处一份、学校办公室一份。自签订本合同之日起，即生法律效应。甲方：乙方：法定代表人：承包人：委托人：身份证号码：联系电话：联系电话：年月月日签订2024年学校师生食堂建设工程承包合同（二）合同编号：____-SCT-01本合同由以下各方于20__年__月__日签署:甲方（学校）:名称：_______________________法定代表人：__________________地址：_______________________电话：_______________________传真：_______________________邮编：_______________________乙方（承包商）:名称：_______________________法定代表人：__________________地址：_______________________电话：_______________________传真：_______________________邮编：_______________________鉴于甲方拟开展学校师生食堂建设工程，乙方具备相关的建设能力和背景，双方本着平等自愿、互利共赢原则，达成以下合同:第一条：工程内容1.甲方委托乙方负责学校师生食堂建设工程的设计、施工、设备采购、工程监理等全过程的工程服务。2.该工程的整体规模、用地面积、建筑面积及设计要求等详见附件。第二条：工程负责人1.乙方应指定一名专业负责人负责工程的组织实施，该负责人需具备相关的建设资质和经验。2.乙方应提供工程负责人的相关信息和资质证明文件给甲方备案。第三条：工程费用和支付方式1.工程总造价为人民币_______元。费用构成详见附件。2.工程费用支付方式如下：a)甲方按照工程进度和完成情况，分批支付工程款项给乙方。b)工程款项的支付方式为每个月一次，通过银行转账方式支付。甲方将提供相应的银行账号信息。第四条：工期和质量保证1.工程的计划总工期为______个月(具体以项目部与甲方协商确定)。2.工程施工期间，乙方应严格按照甲方要求，按时保质完成工程建设。如因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。3.乙方应提供符合相关标准和规定的材料和设备，并按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和技术要求。第五条：变更和索赔1.如发生工程设计或建设规模等方面的变更，双方应协商达成一致意见，并签署书面变更合同。2.发生工程质量问题或其他纠纷时，双方应协商解决。如果协商不能解决，则可采取仲裁、诉讼等方式解决。第六条：违约责任1.任何一方违反本合同的规定，使得对方无法履行合同义务的，应承担违约责任。2.违约一方应对守约一方因此受到的损失进行赔偿。第七条：合同终止1.合同期满或工程竣工验收合格后，本合同自动终止。2.双方一致同意解除合同，应签署书面解除协议。第八条：知识产权1.工程设计和施工过程中产生的所有知识产权归属乙方所有。2.甲方有权合理使用乙方提供的设计和施工方案，但不得以任何形式泄露或转让给第三方。第九条：保密条款1.双方应对对方在合同履行过程中所获得的商业秘密和其他保密信息予以保密。2.未经对方书面许可，任何一方不得向第三方透露或泄露另一方的商业秘密或其他保密信息。第十条：争议解决1.双方在履行本合同过程中所发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不能解决，则应提交给所在地的仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方具有约束力。第十一条：其他约定1.本合同自双方签署之日起生效，并适用于合同签署之日起至工程竣工验收完成之日止。2.本合同一式两份，各方均持一份，具有同等法律效力。3.本合同的修改或补充必须采用书面形式，并经双方授权代表签署。4.本合同以中文书写，并按照中国法律解释和执行。甲方(学校)签字盖章：______________________乙方(承包商)签字盖章：______________________签署地点：____