




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第页共页2024年建设工程施工合同标准样本建设工程施工合同是建筑工程中非常重要的一环,它是建筑施工活动的法律依据和约束。在签订施工合同之前,双方需明确约定工程的具体内容、进度计划、价格、质量标准等重要条款,以确保双方权益的平衡和合理性。施工合同一旦签订,双方必须严格遵守其约定,否则将产生法律责任。建设工程施工合同在实际操作中具有极大的指导作用,下面简要介绍一下建设工程施工合同的一般内容:1.合同的缔结合同的缔结是双方当事人就施工工程的目的、内容、价格、质量标准等进行约束和规范的法律协议。在建设工程施工合同中,应当明确标明双方当事人的基本信息,合同的签订日期和生效日期等重要信息。2.工程的基本内容工程的基本内容包括工程的具体位置、范围、规模、标准和工程进度计划等。双方当事人需要对工程的基本内容进行详细的约定和规定,以确保双方对工程的理解一致,减少纠纷的发生。3.价格与支付价格是建设工程施工合同中一个非常重要的条款。价格的确定应当充分考虑到工程的规模、材料的成本、人工费用等因素,同时还要考虑到通货膨胀因素等。双方当事人对价格的确定应当达成一致,避免因价格引发的纠纷。4.工期与进度计划工期和进度计划是建设工程施工合同中重要的约定之一。工期是指工程施工的时间范围,进度计划是指工程在一定时间内需要达到的进度。双方当事人应当根据工程的实际情况和需求合理确定工期和进度计划,确保工程的按时按质完成。5.质量与验收标准质量是建设工程施工合同中最为重要的内容之一,双方当事人应当明确约定工程的质量标准和验收标准。建设工程施工合同中应当规定工程的质量要求、验收标准、审查程序等内容,以保证工程质量符合法律法规的要求。6.合同的变更和违约责任在合同履行过程中,可能会因为各种原因导致合同内容的变更。如遇合同变更,双方当事人应当遵循事先协商、书面确认的原则,并签订补充协议。双方当事人必须严格遵守合同的约定,如有违约行为将承担相应的法律责任。因此,建设工程施工合同在建筑工程中起着非常重要的作用,双方当事人应当合理约定合同条款,确保工程的按时按质完成,避免可能产生的纠纷和风险。建立一个合理、完善的建设工程施工合同,对于建筑工程的顺利进行具有极大的意义。2024年建设工程施工合同标准样本(2)甲方:_____乙方(施工责任方):_____甲方承建之_____,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分工程。二、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。三、组织领导1)乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。2)乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。3)乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。四、双方责任1、甲方责任1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。2、乙方责任1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。8)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。9)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。10)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。六、工期乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的‰或元向甲方支付罚金。七、付款方法1)甲方按乙方所完成之实际施工进度,每月或每一单项工程完工后,根据业主给甲方拨付或结算之工程款,到甲方帐户后三天内按95%扣除税金和管理费后支付给乙方。2)质保金:质保金按工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除,待工程完工并通过竣工验收两年后,据实返还。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知____日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。八、其它1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。十、本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。甲方(盖章):_____乙方(盖章):_____甲方代表(签字):_____乙方代表(签字):_________年____月____日____年____月____日2024年建设工程施工合同标准样本(3)本合同由甲方(施工单位)和乙方(业主)双方共同遵守以下条款:一、工程说明甲方承诺按照乙方提供的建设图纸和技术要求进行工程施工,确保工程质量符合国家标准和乙方要求。二、施工期限双方约定工程施工期限为自合同签订之日起至工程竣工验收之日止,双方应共同配合按时完成工程。三、施工费用乙方应按约定支付工程款项,甲方则保证合理控制工程成本并提高施工效率,确保工程进度顺利进行。四、工程保质甲方承诺保证工程质量,如发现质量问题应及时整改,并承担相应责任。乙方有权对工程质量进行检查和验收。五、安全保障甲方应按照相关安全规范和标准进行工程施工,保障施工人员和周边居民的安全,确保工程施工过程中无事故发生。六、纠纷解决双方约定如发生任何纠纷应通过友好协商解决,如协商无果,则提交有管辖权的仲裁机构进行调解处理。七、合同变更如需对本合同进行任何变更,必须经双方书面协商一致并签署变更协议后方可生效。八、特别约定其他任何未在本合同中约定事项,应经双方协商一致后另行签订补充协议。本合同自双方签字盖章之日起生效,具有法律效力。甲、乙双方均应认真履行本合同约定,确保工程顺利完工。甲方(施工单位)签字盖章:__________________乙方(业主)签字盖章:__________________2024年建设工程施工合同标准样本(4)合同编号:____-XXXX建设工程施工合同甲方:(委托方名称)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(承建方名称)地址:法定代表人:联系电话:根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜达成如下协议:第一条合同目的及范围1.1甲方委托乙方负责施工的工程项目名称为(以下简称“工程”)。1.2工程的具体范围和位置详见附件一,在本合同中作为不可分割的一部分。第二条工程期限2.1工程起始日期为合同生效之日。2.2工程竣工日期为合同生效之日起,经甲、乙方双方协商确定的合理期限为____天/月。第三条工程价款3.1工程总价款为人民币____元(大写:____)。3.2工程价款包含一切与完成工程有关的费用,包括但不限于人工、材料、设备、运输、技术、管理等费用。3.3工程价款支付方式及期限详见附件二,在本合同中作为不可分割的一部分。3.4如工程进展顺利,甲方可按照工程完成比例支付价款。第四条质量要求4.1工程应符合国家有关建筑工程技术标准、规范以及乙方承诺的技术要求。4.2工程施工过程中,如发生设计、施工等方面的问题或需要调整,甲乙双方应及时协商解决,并经双方书面确认后方可进行。第五条进度管理5.1乙方应根据工程进度计划及时安排施工人员、材料、设备等资源,确保工程按时完成。5.2乙方应向甲方提供工程进度报告,包括但不限于工程进展情况、遇到的问题及解决措施等。第六条变更与索赔6.1如因不可抗力原因致使工程无法按期进行或无法按合同约定完成,甲、乙双方应及时协商解决,并具体制定相关补充协议。6.2如变更工程范围或工程进程导致工程价款发生变化,甲乙双方应重新确定工程价款,并具体制定相关补充协议。6.3如乙方因甲方原因或其他乙方无法控制的原因引起索赔,乙方应向甲方提供合理、准确的索赔材料,并与甲方协商解决。第七条保修与维护7.1乙方保证工程的设计、施工质量符合国家有关标准和规范,并承担工程竣工验收合格后的质量保修责任。7.2乙方应对工程保持维护,保证工程在保修期内正常运行。7.3如工程在保修期内出现质量问题,甲方有权向乙方提出要求修复或补偿的要求。第八条违约责任8.1甲、乙方中的任何一方违反本合同的义务,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。8.2如甲方未按合同约定的期限支付工程价款,乙方有权向甲方提出索赔并暂停施工的要求。第九条合同生效与解除9.1本合同自甲、乙双方正式签字盖章之日起生效,有效期自工程竣工验收合格之日起算。9.2在合同有效期内,未经
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 什么的目光中考语文作文
- 渔业机械创新设计与实践考核试卷
- 开在记忆深处的花中考语文作文
- 污水高级氧化技术中催化剂的制备与性能考核试卷
- 难忘的眼神初三语文作文600字
- 竹材加工的安全生产管理考核试卷
- 种子种苗培育对生态环境的影响考核试卷
- 纺织企业资本与融资运作考核试卷
- 上海高三语文作文技巧
- 管道工程水文分析考核试卷
- 2025年陕西省汉中市宁强县中考一模道德与法治试题(含答案)
- 2024年阜阳太和县第二人民医院招聘笔试真题
- 工地分红合同协议
- 变配电工多选试题及答案
- 零售业智能转型:DeepSeek驱动的消费行为分析与推选系统
- 招商引资知识培训课件
- 南京铁道职业技术学院招聘笔试真题2023
- 对口支援乡镇卫生院工作医师考核登记表
- GJB300797静电标准doc
- SPC_8种判异准则
- 输电线路安全文明施工方案
评论
0/150
提交评论